工程暂估价补充协议模板.docxVIP

工程暂估价补充协议模板

协议编号：【可根据贵司编号规则填写】

甲方（发包人）：【全称】

法定代表人/授权代表人：

地址：

联系方式：

乙方（承包人）：【全称】

法定代表人/授权代表人：

地址：

联系方式：

（若有丙方，如监理单位或专业分包单位，可在此处列明）

丙方（[例如：监理单位/专业分包单位]）：【全称】

法定代表人/授权代表人：

地址：

联系方式：

鉴于：

1.甲方与乙方于【】年【】月【】日签订了《【项目名称】建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为【】。

2.原合同中约定了【具体暂估价项目名称，如：XX品牌电梯采购与安装工程/XX区域精装修工程/XX型号设备】（以下简称“本暂估价项目”）的暂估金额为人民币【】元（大写金额：人民币元整）。

3.现因本暂估价项目的【具体原因，如：市场调研已完成/设计方案已深化/招标工作已结束】，甲乙双方（及丙方，如涉及）经友好协商，就本暂估价项目的最终价款确定、结算方式及相关事宜达成一致，特签订本补充协议，以资共同遵守。

第一条暂估价项目的明确与调整

1.1双方确认，本补充协议所针对的暂估价项目具体为：【详细描述暂估价项目的名称、范围、规格、型号、数量等，应与原合同清单及实际需求一致】。

1.2经双方协商一致（或通过【具体方式，如：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、甲方认质认价等】方式确定），本暂估价项目的最终结算价款确定为人民币【】元（大写金额：人民币元整）（以下简称“调整后价款”）。

1.3此调整后价款已包含完成本暂估价项目所需的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金、规费、措施项目费、专业工程暂估价、暂列金额（如有）、风险费用、以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

第二条价款调整与结算

2.1原合同中关于本暂估价项目的暂估金额与本补充协议确定的调整后价款之间的差额【】元（大写金额：人民币元整），将作为工程总造价的调整额。

2.2此差额部分的结算方式：【明确是在工程竣工结算中一并调整，还是在本补充协议签订后按进度支付。例如：该差额部分将在甲方审核确认乙方提交的相关付款申请及证明文件后，按原合同约定的付款比例及方式支付/该差额部分将在工程竣工结算时，纳入总造价进行调整】。

2.3乙方应按照调整后价款及原合同约定的计价原则、取费标准（如有），编制本暂估价项目的结算报告，并提交甲方（及监理单位，如涉及）审核。甲方（及监理单位）应在收到完整结算资料后的【】日内审核完毕，逾期未提出异议的，视为认可。

第三条工期影响

3.1若因本暂估价项目的价款确定及实施过程导致原合同约定的工期发生变化，双方约定：【如：本暂估价项目的调整不影响原合同总工期/本暂估价项目的实施将导致工期顺延【】日历天，具体起算时间为【】/双方另行协商确定工期调整事宜，并签订补充协议】。

第四条付款方式

4.1除本补充协议另有约定外，关于本暂估价项目调整后价款的支付，仍按原合同约定的付款方式及比例执行。

4.2（如适用）双方约定，针对本暂估价项目调整后价款的支付节点及比例为：【详细列明，例如：协议签订后支付XX%作为预付款，项目完成XX%支付XX%，竣工验收合格后支付至XX%，结算完成后支付至XX%，余XX%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清】。

第五条其他约定

5.1本补充协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本补充协议内容与原合同相关约定不一致的，以本补充协议为准。原合同其他条款仍然有效。

5.2本暂估价项目的实施、质量标准、验收程序等，除本补充协议另有约定外，仍按原合同相关条款及国家、地方现行法律法规、规范标准执行。

5.3因本暂估价项目调整所引发的任何新增工作内容或费用，均已包含在调整后价款中，甲方不再另行支付。如有特殊情况导致新增费用，双方应另行协商并签订补充协议。

第六条争议解决

6.1因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权依照原合同约定的争议解决方式（【选择：向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/提交XX仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁】）解决。

第七条协议生效与份数

7.1本补充协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

7.2本补充协议一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，（丙方执【】份，如涉及），具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

甲方（发包人）：（盖章）

法定代表人/授权代表人：（签字）

日期：年月日

乙方（承包人）：（盖章）

法定代表人/授权代表人：（签字）

日期：年月日