原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE页共NUMPAGES页
2025四川省建设工程合同备案登记表
合同编号：
发包人（全称）：
地址：
联系人：
联系电话：
承包人（全称）：
地址：
联系人：
联系电话：
工程名称：
工程地点：
开工日期：
竣工日期：
合同价款：元（大写：）
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及四川省工程建设相关地方性法规和规章，发包人和承包人本着平等、自愿、诚实信用的原则，就工程的施工承包事项协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建筑面积：
1.4结构类型：
1.5工程规模：
第二条工程承包范围
发包人将以下工程发包给承包人施工或提供服务：
2.1工程范围：
2.2具体内容：
2.3承包方式：
第三条合同工期
3.1开工日期：年月日
3.2竣工日期：年月日
3.3总工期：日历天
3.4工期延误的认定及处理方式：
第四条质量标准
4.1工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关专业验收规范，达到标准。
4.2质量目标：
4.3质量保修：
第五条合同价款与支付
5.1合同价款：元（大写：）
5.2付款方式：
5.3工程进度款支付比例：%
5.4结算方式：
5.5逾期支付违约金：元/天
第六条双方权利与义务
6.1发包人权利与义务：
（1）负责办理工程前期手续及施工许可；
（2）提供施工场地及必要条件；
（3）按合同约定支付工程款；
（4）监督工程质量、进度和安全；
（5）其他约定：
6.2承包人权利与义务：
（1）严格按照设计图纸、施工规范和合同约定施工；
（2）保证施工安全，做好施工现场管理；
（3）按时完成工期，确保工程质量；
（4）按约定获取工程款；
（5）其他约定：
第七条工期延误
7.1因发包人原因导致的延误，承包人有权要求延长工期并赔偿损失。
7.2因承包人原因导致的延误，发包人有权要求赔偿损失。
第八条质量保修
8.1质量保修范围：
8.2质量保修期限：年
8.3质量保修责任：
第九条不可抗力
9.1不可抗力事件导致的损失由各方自行承担。
9.2因不可抗力导致的工期延误，双方协商顺延工期。
第十条合同的解除
10.1发包人或承包人任何一方无法继续履行合同，需提前天通知对方。
10.2协商一致后，双方可解除合同并签订书面协议。
第十一条违约责任
11.1承包人未按合同约定工期完成工程，需支付违约金元/天。
11.2发包人未按合同约定支付工程款，需支付违约金元/天。
11.3其他违约情形：
第十二条争议解决
12.1履行合同过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
12.2协商不成时，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条合同生效
13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2本合同一式份，发包人份，承包人
文档评论（0）