二零二五年度大理石石材工程索赔处理合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度大理石石材工程索赔处理合同

甲方（施工单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（业主单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方为乙方承建大理石石材工程，双方经友好协商，就工程索赔处理事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程合同总价：____________________元

4.工程开工日期：____________________

5.工程竣工日期：____________________

二、索赔范围

1.因设计变更、施工图纸修改等原因造成的工程量增加或减少；

2.因不可抗力、地质条件变化等原因造成的工程延误；

3.因材料、设备价格波动、运输等原因造成的成本增加；

4.因甲方原因造成的工程停工、返工、窝工等损失；

5.其他经双方协商一致认定的索赔事项。

三、索赔程序

（1）索赔事项发生的时间、地点、原因；

（2）索赔事项对工程进度、质量、成本的影响；

（3）索赔金额及计算依据；

（4）乙方认为应采取的措施及建议。

2.甲方收到索赔报告后，应在15日内对索赔事项进行核实，并给予答复。如甲方认为索赔事项存在，应在答复中明确索赔金额及支付时间。

3.如甲方对索赔事项提出异议，双方应协商解决。协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、索赔金额及支付

1.索赔金额应根据实际情况，按照合同约定及国家有关法律法规计算。

2.索赔金额经双方确认后，甲方应在收到乙方提交的索赔报告及有关证明材料后30日内支付。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（施工单位）签字盖章：____________________

乙方（业主单位）签字盖章：____________________

签订日期：____________________

附件：

1.工程合同；

2.索赔事项清单；

3.有关证明材料。