建设工程设计合同示范文本.docxVIP

建设工程设计合同示范文本

一、示范文本的内涵与核心价值

建设工程设计合同示范文本，并非强制适用的法律文件，而是在总结行业实践经验、借鉴国际通行做法、充分考虑设计工作特点和风险点的基础上编制的指导性文件。其核心价值体现在以下几个方面：

首先，规范性与引导性。示范文本通过清晰的条款设置和严谨的逻辑结构，引导合同双方按照行业惯例和法律规定进行权利义务的划分，有助于纠正实践中合同条款不规范、约定不明晰、权利义务失衡等问题，提升合同质量。

其次，效率性与经济性。采用示范文本可以大幅减少合同谈判的时间和精力成本。双方无需从零开始起草合同，只需在示范文本的基础上，根据项目具体情况进行针对性的修改和补充，从而提高合同订立效率，降低交易成本。

再次，风险防范与权益保障。示范文本通常会预设一些常见的风险情形和争议解决方式，为合同双方提供了相对公平合理的权利义务框架。它能够提醒双方关注潜在风险点，并通过明确的违约责任条款，为守约方提供有效的法律救济途径，从而最大限度地保障合同当事人的合法权益。

二、示范文本的核心构成要素解析

尽管不同时期、不同地区发布的示范文本在具体条款设置上可能略有差异，但其核心构成要素和基本框架是相对稳定的。理解这些核心要素，是正确使用示范文本的前提。

1.合同当事人信息：明确合同的委托方（通常为建设单位）和承接方（通常为设计单位）的基本信息，包括名称、法定代表人、注册地址、联系方式等，确保合同主体资格的合法性。

2.项目概况：清晰描述工程项目的名称、建设地点、建设规模、项目性质、设计阶段（如方案设计、初步设计、施工图设计等）及各阶段的主要工作内容。

3.合同文件组成及解释顺序：列明构成本合同的所有文件，如合同协议书、中标通知书（若有）、投标文件及其附件、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、设计任务书等，并明确这些文件之间的解释顺序和优先效力，避免日后因文件冲突产生争议。

4.双方责任与义务：

*委托方责任与义务：主要包括及时提供符合要求的基础资料和设计条件、对设计成果进行及时审查和确认、按时支付设计费用、办理或协助办理相关审批手续、履行必要的告知和配合义务等。

*设计方责任与义务：核心是按照合同约定的设计阶段、内容、标准和时间要求，完成高质量的设计成果并交付；配合施工过程中的技术交底、设计变更、解决施工中的设计问题；对设计成果的质量负责，确保符合国家及地方现行的法律法规、技术标准和规范要求。

5.设计成果要求与交付：明确各设计阶段的成果形式（如图纸、模型、计算书、电子版文件等）、数量、深度要求、交付时间和交付方式，以及委托方的验收标准和程序。

6.合同价款与支付：这是合同的核心条款之一。需明确设计费用的计算依据、总金额、各阶段费用的分摊比例，以及具体的支付节点、支付条件和支付方式。同时，应约定设计费用的调整因素和调整方法（如因委托方原因导致重大设计变更时）。

7.工期（设计周期）：约定各设计阶段的工作周期，包括起始时间、完成时间以及交付设计成果的最终期限。对于可能影响工期的因素（如委托方未及时提供资料、审批延误等），应约定工期顺延的条件和程序。

8.违约责任：这是保障合同履行的关键。应分别约定委托方和设计方违反合同约定时应承担的责任形式，如支付违约金、赔偿损失、继续履行、解除合同等。违约金的计算方式或数额应尽可能明确。

9.知识产权：明确设计成果的知识产权归属。通常情况下，设计方对其完成的设计成果享有署名权和著作权，而委托方在支付相应费用后，获得在本项目范围内对设计成果的使用权。

10.保密条款：约定双方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，以及保密期限。

11.不可抗力：定义不可抗力的范围，并约定发生不可抗力事件时双方的权利义务、责任免除及合同的处理方式。

12.合同的变更、解除与终止：约定合同变更、解除的条件和程序，以及合同终止后双方的善后事宜处理。

13.争议解决方式：明确合同履行过程中发生争议时的解决途径，通常包括协商、调解、仲裁或诉讼。若选择仲裁，需明确仲裁机构；若选择诉讼，需明确管辖法院。

14.其他约定：根据项目具体情况，可增加如保险、廉洁条款、通知与送达等其他必要的补充约定。

三、示范文本的实践应用与注意事项

示范文本虽好，但并非“万能钥匙”，在实践应用中，合同当事人仍需结合具体项目特点，审慎对待，灵活运用。

1.深入理解，避免机械套用：应仔细研读示范文本的每一条款，理解其背后的立法意图和行业惯例，避免不加分析地直接套用。对于示范文本中“[]”标注的选择性内容或需要填写的空白处，务必根据实际情况明确约定。

2.注重“专用条款”的个性化约定：示范文本通常分为“通用合同条款”和“专用合同条款”。通用条款是针对共性问题