工程索赔与网络进度调整案例分析.pdfVIP

第49讲流水施工与双代号网络（一）

目录

3、索赔

（1）索赔基本知识介绍

（2）费用及工期索赔判断与计算

（3）隐藏项

（4）络调整（连环影响）

（5）流水施工与双代号网络

（6）横道图的机动时间

解题技巧：

1.画流水施工横道图;

2.注意流水施工工作的紧前工作带来的影响;

3.计算网络线与流水线相交点的时间。

例：案例14（2017）

某工程项目业主通过工程量招标确定某施工单位中标并签订了施工合同，工期为15个月。合同约定：

按人材机费用之和的10%计取，利润按人材机费用和之和的6%计取，规费和税金为人材机费用、与利

润之和的13%；施工机械台班单价为1500元/台班，施工机械闲置补偿按施工机械台班单价的60%计取，人员窝工补偿

为50元/工日，人工窝工补偿、施工待用材料损失补偿、机械闲置补偿不计取和利润；措施费按分部分项工程

费的25%计取（各费用项目价格均不包含可抵扣进项税额）。

施工前，施工单位向项目监理机构提交并经确认的施工网络进度计划，如图5-10所示（每月按30天计）。

该工程施工过程中发生如下：

1：基坑开挖工作（A工作）施工过程中，遇到了持续10天的季节性大雨，在第11天，大雨了附近的山

体滑坡和泥石流。受此影响，施工现场的施工机械、施工材料、已开挖的基坑及围护支撑结构、施工办公设施等受

损，部分施工人员受伤。

经施工单位和项目监理机构共同核实，该中，季节性大雨造成施工单位人员窝工180工日，机械闲置60个台

班。山体滑坡和泥石流使A工作停工30天，造成施工机械损失8万元，施工待用材料损失24万元，基坑及围护支撑

结构损失30万元，施工办公设施损失3万元，施工人员受伤损失2万元。修复工作发生人材机费用共21万元。灾

后，施工单位及时向项目监理机构提出费用索赔和工期延期40天的要求。

2：基坑开挖工作（A工作）完成后验槽时，发现基坑底部部分土质与地质勘察报告不符。地勘复查后，设计

单位修改了基础工程设计，由此造成施工单位人员窝工150工日，机械闲置20个台班，修改后的基础分部工程增加人

材机费用25万元。监理工程师批准A工作增加工期30天。

Lecture49:Flowworkandflowconstructionand

dualnetwork1)Dualcodenetwork(1)

目录

3claim,

claim

(1)Introductiontoclaims)Introductiontobasic

knowledgeofclaims(2)Costandlaborjudgment

calculation)Costandconstructionperiodclaim

judgmentandcalculation(3)Hiddenitems)Hidden

items(4)Dynamicnetworkadjustment(chain

influence)(5)Flowofworknumber)Flow

constructionanddoublecodenetwork(6)Horizontal

time)Maneuveringtimeofhorizontalbarchart

Problemsolvi

ngskills:

1.Drawacross-sectiondiagramoftheflow

constructionwork;2.Payattentiontotheimpactofthe

previousworkontheflowconstructionwork;3.

Calculatethetimeattheintersectionofthe