施工工程索赔合同协议2025合同.docxVIP

施工工程索赔合同协议2025合同

鉴于发包人（以下简称“业主”）与承包人（以下简称“承包商”）已签订《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），就履行原合同过程中发生的索赔事宜，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条索赔依据

1.1本协议所称索赔是指承包商根据原合同约定及本协议约定，因非承包商原因（或双方另行书面同意的其他原因）所遭受的直接成本增加、间接成本增加或工期延误，向业主提出的经济补偿和工期顺延要求。

1.2可引发索赔的事件包括但不限于：

(1)不可抗力事件，如地震、洪水、战争、动乱、政府行为等强制性的法律法规变更；

(2)业主原因导致的工程变更、指令延误、未按时提供施工场地或相关资料、征地拆迁障碍、资金支付延迟等；

(3)第三方原因造成的干扰或损害，如地下未探明的管线或障碍物、相邻单位施工干扰、政府批准延误等；

(4)合同约定的其他可索赔事件。

第二条索赔通知

2.1承包商在发现或预计发生本协议第一条所述索赔事件可能造成自身损失时，应在事件发生或知晓之日起[7]日内，以书面形式（包括但不限于扫描件或电子邮件）向业主发出索赔意向通知。通知内容应简明扼要地说明事件发生的时间、地点、简要情况及其可能引起的索赔意向。

2.2承包商应在发出索赔意向通知后[28]日内，或事件持续发生时在事件结束后[28]日内，向业主提交正式的索赔报告及所有支持性证据材料。索赔报告应详细说明事件经过、索赔理由、索赔依据（指明原合同相关条款）、索赔金额（包括费用明细和工期顺延天数）及计算过程。

2.3证据材料应包括但不限于：合同文件、往来函件及邮件、会议纪要、施工日志、成本核算单、投标文件及报价单、市场价格信息、照片、录像、第三方证明文件、检验检测报告等能够证明索赔事件发生及其影响的真实、完整、有效的材料。

第三条索赔审核与决定

3.1业主在收到承包商提交的索赔报告及证据材料后，应在[28]日内进行审核，并作出如下回应：

(1)同意索赔：明确同意补偿的费用金额和顺延的工期天数；

(2)部分同意：明确同意补偿的费用金额（或比例）和顺延的工期天数；

(3)不同意：明确拒绝补偿的具体理由，并附上详细意见；

(4)要求补充：明确指出需要承包商补充或澄清的证据材料或计算细节，并给出补充期限[14]日。

3.2若业主在审核期限内未能作出回应，且未提出具体异议或补充要求，视为承包商提出的该项索赔要求已得到业主初步认可。

3.3若业主认为承包商的索赔计算或依据有误，有权要求承包商在业主指出的期限内（不超过[21]日）进行修正、解释或提供补充资料。承包商应积极配合。

3.4对于业主提出的合理要求，承包商应在规定期限内以书面形式回复或提供所需材料。若承包商无正当理由逾期未回复或提供，视为放弃该项索赔要求。

第四条协商与争议解决

4.1对于业主的审核决定，承包商和业主应首先通过友好协商方式解决分歧。

4.2若双方在收到对方回应后[14]日内无法通过协商达成一致，应按下述第[仲裁]种方式解决争议：

(1)调解：可请求合同签订地或项目所在地建设行政主管部门或第三方调解机构进行调解；

(2)仲裁：提交至[请填写具体的仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[请填写仲裁地点]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(3)诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为[请明确具体的法院名称，例如：合同签订地或项目所在地有管辖权的人民法院]。

4.3除非双方另有书面约定，争议解决期间，除正在进行的索赔事项外，双方应继续履行原合同其他未受争议影响的义务。

第五条索赔金额与工期顺延的确认与支付

5.1经业主审核确认（包括协商一致、仲裁裁决或法院判决）的索赔金额，应作为对原合同合同价的补充调整。该金额包括因索赔事件直接导致的额外成本增加（如材料、设备、人工、管理费等）和合理的工期顺延。

5.2确认的索赔金额和工期顺延，按照原合同中关于工程进度款支付、结算或变更价款的约定进行处理：

(1)费用索赔金额应计入后续的工程进度款支付中，随同当期应支付的工程款一起支付；

(2)或由业主在收到确认的索赔决定书后[30]日内，将确认的索赔金额一次性支付给承包商；

(3)确认的工期顺延天数计入承包商的实际施工工期，业主应相应延长原合同约定的工程竣工日期。

5.3业主支付的索赔款项不计利息，除非原合同另有明确约定。

第六条索赔的放弃

6.1承包商未经业主书面同意，不得自行放弃任何索赔权利。任何放弃均需以书面形式作出，并经业主确认。

6.2业