建设工程合同书2020(标准版).docxVIP

建设工程合同书2020(标准版)

最新建设工程合同书2020

篇一：

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方同意将本工程承包给乙方。为明确双方的权利义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称:___________地点:___________

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、付款方式

六、总工期要求为_____个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时,应确保施工场地具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同约定的付款方式及时支付乙方工程款。若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法继续进行,乙方可暂停施工,由此产生的已完工程损失和乙方的其他经济损失由甲方承担。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定的工期内施工完毕,并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误的,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修至合格,延误期每日按____元的标准向甲方支付违约金。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照甲方要求精心施工,确保工程质量符合验收标准。

2.因乙方原因造成的安全事故,由乙方负责,甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收合格后,乙方对施工质量负责保修一年。

十、争议解决

本合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应先协商解决。协商不成的,可按以下方式之一解决:

1.向约定的仲裁委员会申请仲裁;

2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表(签字):代表(签字):

日期:____年____月____日

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照甲方要求精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

代表:代表：

20年月日

建设施工合同书

篇一：

发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及

其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额(大写)：元(人民币)

￥：元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组

成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付

合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：本合同双方约定后生效。

发包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

最新建筑施工合同

2017年最新建筑施工合同范本

承包人(乙方)：(全称)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

1工程概况

1.1工程名称：。

1.2工程地点：。

1.3工程内容：。

1.4承包范围：。

1.5承包方式：

□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(见附件)

□乙方只包工

1.6工程结构：。

1.7装饰装修施工面积：。

2工程质量

2.1本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准