土石方开挖承包合同样本.docxVIP

土石方开挖承包合同样本

第一章总则

第一条合同背景

甲方（以下简称“业主”）根据建设项目需要，对土石方开挖工程进行公开招标。乙方（以下简称“承包商”）在投标过程中表现出良好的技术实力和信誉，经双方协商一致，就土石方开挖工程达成如下合同。

第二条合同目的

本合同旨在明确双方在土石方开挖工程中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成。

第三条合同适用法律

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第二章工程概况

第四条工程名称

土石方开挖工程

第五条工程地点

具体工程地点见附件一。

第六条工程内容

土石方开挖、运输、处置及场地平整等工程。

第七条工程量

土石方工程总量约为XX万立方米，具体工程量以实际测量数据为准。

第三章合同价格与支付

第八条综合单价

综合单价为XX元/立方米，本工程采用以开挖工程量为计量基础的综合单价包干。

第九条合同总价

合同总价为土石方工程总量乘以综合单价，具体金额见附件二。

第十条支付方式

双方签订合同后，业主向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款。

工程进度达到约定的比例后，承包商向业主提交进度款申请，业主按实际完成工程量支付进度款。

工程完工后，经双方验收合格，业主向承包商支付剩余款项。

第四章工期

第十一条工期

本工程计划开工日期为XX年XX月XX日，竣工日期为XX年XX月XX日。实际工期以开工通知书为准。

第十二条工期延误

承包商原因导致工期延误的，应向业主支付违约金。

因不可抗力原因导致工期延误的，双方互不承担违约责任。

第五章工程质量

第十三条工程质量标准

工程质量应达到国家相关法律法规、规范和标准的要求。

第十四条质量保证

承包商应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量。

第六章违约责任

第十五条违约责任

承包商未按合同约定完成工程任务的，应向业主支付违约金。

业主未按合同约定支付款项的，应向承包商支付违约金。

第十六条违约金计算

违约金计算方式为：违约金额×违约天数×每日违约金比例。

第七章争议解决

第十七条争议解决方式

双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八章附则

第十八条合同附件

本合同附件包括：工程概况、综合单价、合同总价等。

第十九条合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。

第二十条合同份数

本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（业主）：

乙方（承包商）：

签订日期：XX年XX月XX日###特殊应用场合及增加条款

地下管线保护

条款增加:

第十四条：承包商在进行土石方开挖时，应采取措施保护地下管线和设施，避免损害。

第二十二条：若承包商在开挖过程中造成地下管线或设施损害，应承担全部修复费用并支付违约金。

环境保护与污染防治

条款增加:

第十四条：承包商在施工过程中应遵守环境保护法规，采取有效措施防止污染。

第二十三条：若承包商未能遵守环保规定导致环境污染，应承担相应的治理费用和政府罚款。

文物保护

条款增加:

第十四条：承包商在进行土石方开挖时，如发现文物，应立即停止施工并报告相关部门。

第二十四条：若承包商未按约定处理发现的文物，应承担相应的法律责任。

紧急情况应对

条款增加:

第十九条：合同终止后，承包商应协助业主处理因工程引起的任何紧急情况，包括但不限于滑坡、坍塌等。

第二十条：在紧急情况下，承包商应立即通知业主并采取必要的安全措施。

不可抗力因素

条款增加:

第十六条：不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等，导致工程延误的，双方互不承担违约责任。

第二十一条：双方应按实际情况协商调整工程进度和合同履行方案。

附件列表及要求

附件一：工程地点及范围详细说明

要求：提供工程地点的地理坐标、平面图、周边环境描述等。

附件二：工程量清单

要求：详细列出各阶段工程量，包括开挖、运输、处置等。

附件三：综合单价明细表

要求：详细说明综合单价构成，包括材料、人工、机械使用等费用。

附件四：付款计划表

要求：明确各阶段付款的比例、时间及条件。

附件五：工程质量标准及检验方法

要求：具体列出工程质量标准，包括检验方法、验收流程等。

实际操作问题及解决办法

工程量偏差

问题：实际开挖工程量与预计工程量有较大偏差。

解决办法：根据实际情况，双方协商调整综合单价或合同总价。

付款延误

问题：业主未按约定时间付款。

解决办法：参照合同违约金条款，向业主追讨迟延付款违约金。

工期延长

问题：工程因故延期。

解决办法：根据不可抗力条款和工期延误条款，协商延长工期或支付违约金。

质量争议

问题：工程质量不符合约定标准。

解决办法：参照合同质量保证条款，要求承包商整改并承担相应责任。

地下管线损害

问题：开挖过程中损