钢结构承建合同.docVIP

合同编号： 钢结构工程施工 承建合同 建设单位： 工程名称： 承建单位： 年 月 日 钢结构工程施工承建合同 建设单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方） 为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定及工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围： 第四条：承包方式： 1、包工包料。 2、工程造价按 元/㎡，面积暂定 ㎡，总造价人民币 元（大写） 。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。 第五条：工程范围 包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上层采用 、墙面采用 、钢梁采用 、檀条采用 。 第六条：工程期限 乙方收到甲方预付款后，进场后施工期为 天，在施工过程中，由于不可抗力、雨、雪或设计变更、甲方等原因延缓施工的，顺延期限。 第七条：工程结算 1、本合同签订生效后三日内，甲方支付乙方备料款30%，计 元。 2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的50%，计 元。 3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的80%，计 元。 4、竣工验收合格后一星期内，付工程款的97%，计 元。 5、其余作为质保金，半年内付清。 6、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。 第八条：工程质量及验收 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年。 2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，甲方接到通知后应在五日内进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。 第九条：施工准备 施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关时宜。开工前甲方必须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。 第十条：补充条款 第十一条：合同生效及份数 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。 2、本合同正本贰份，双方各执壹份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署的联系单、指令单、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。 第十二条：附则 1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工负责人协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有同等法律效力。 2、一方擅自终止合同，须按经济合同法规办理或向任何一方所在地人民法院起诉。 建设单位（盖章） 施工单位（盖章） 代表（签字） 代表（签字） 年 月 日 年 月 日 下面为赠送的述职报告 不需要的可以编辑删除 述职报告 尊敬的各位领导，各位同仁： 大家好！本人被组织任聘为。。。。副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生