^旋挖桩施工合同.docVIP

旋挖桩施工合同 旋挖桩施工合同 下车用工。 6、 如因承包人未按发包人要求进场时间施工的，每延后一天按5000元日历天处罚，累计处罚，连续5日历天承包方未进场施工，发包方另行安排施工单位施工，承包方已完合格的工程只结算70%工程款，余下的工程款作为支付承包人的违约处罚。 7、本工程的工期、质量、安全文明施工，如因承包人的原因、造成建设单位、监理单位及建设主管部门对本项目的处罚，由此造成的一切经济损失承包人自行承担。 七、 违约责任： 1、 发包人未按合同约定向承包人付款，发包人按未付金额的1 支付违约金。 2、 在施工过程中因承包人操作不当造成的工程质量事故和质量返工，由承包人承担成孔费用及损失的材料费用;因发包人提供的材料质量问题，未使用水下砼、砼供应不连续、确需砼或砂浆作为回填材料发包人不予批准等情况下造成的工程质量和质量返工，发包人承担费用。 3、 由于承包人原因造成未按合同约定的工期完成，承包人按201X元天向发包人支付违约金。 4、 除发包人原因或其他第三方原因、异常恶劣天气、采取特殊处理措施和不可抗力因素延长工期外，承包人不得延误工期。 八、 争议： 合同履行过程中如有争议，双方协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院起诉。 九、 本合同未尽事宜，经承、发包双方协商一致，可另行签订