[合同协议]工程施工合同（参考）.docVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 合同协议：_________ 工程施工合同 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 工程施工合同 合同编号：????? 发包方（甲方）??签订地点：? 承包方（乙方）： 甲乙双方根据我国《合同法》及相关法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装饰（修）合同，具体条款如下： 1、工程概况：?????????? 2、工程名称：????????????????????????????????? 工程地点 承包范围：???????????????????????????? 承包方式：????????????????????? 承包内容： 3、开工日期????工期：? 4、工程质量标准：??? 5、工程造价???????????(人民币大写) （?人民币小写） 6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。 7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。 8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的???%。尾款???%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则一年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。? 9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。 10、结算按?????????????????执行。 11、违约责任 1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的???%为违约金。； 2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失； 3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延； 4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的???%为违约金； 12、合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按下列第??种方式解决： 1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁； 2)、向合同签订地人民法院起诉。 13、其他具体规定 14、附则 1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。 2）、本合同签订后工程不得转包。 3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。?? 甲方???????????????????????????????????????????????乙方 单位名称??单位名称： （加盖合同专用章） 单位地址???单位地址： 法定代表人?法定代表人： 委托代理人（签字）：???????????????????????????????委托代理人（签字）： 联系电话???联系电话： 帐???号： 税???号： 邮???编：??????????????? ??????邮???编： 传真号码???传真号码： 开户银行???开户银行：? 户名????????户名：? 账号?????????账号：? 签约日期（即合同生效日期）：????年?????月?????日 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 工程施工合同协议书 鉴于业主为修建（公路项目名称）并接受了承包人对该项工程＿＿＿合同段（或大桥）的投标书，现由（业主全称）（以下简称业主为一方和（承包人全称）（以下简称承包人为另一方于＿＿年＿＿月＿＿日共同达成并签订本协议如下： 1、第＿＿合同段由K＿＿＋＿＿至K＿＿＋＿＿，长约＿＿km，技术标准＿＿级，＿＿路面。有＿＿立交＿＿处；大中桥＿＿座，计长＿＿m；隧道＿＿座，计长＿＿m以及其他构造物工程等。 2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即： ⑴本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）； ⑵中标通知书； ⑶投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）； ⑷合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有；） ⑸合同通用条款； ⑹技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）； ⑺图纸（含招标文件补遗书