《项目水土保持方案设计合同.docVIP

深圳市建设工程设计合同 工程名称工程地点合同编号(由设计人编填) 发 包 人: 设 计 人: 签订日期： 深圳市勘察设计协会 监制 发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担 项目水土保持方案的设计工作，经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 l.2 《建设工程质量管理条例》、《建设程勘察设计管理条例》、《建 l.3 《深圳市城市规划条例》 1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.5建工程批准文。 第二条本合同 2.l 工程名称2.2 设计指标 发包人应向计人提交的有关资料及文件付费次序 占总费用（％） 付费额 （万元） 付费时间（由交付设计文件所决定） 第一次付费 100% 6.6 提交水务局批复文件后30天内付清 第六条 双方责任 6.1 发包人责任 6.1.1 发包人按本同笫三条规定的内容，在规定的时间内向设计人 6.1.2 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按15天以上时，设计 6.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，(或另订同)、重新明确有关条款外．发包人应按设计人 6.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时， 6.1.5 发包人派赴现场处理有关设计题的工作人员，提供必要 6.1.6 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、 6.2 设计人责任： 设计人应严格按照设计人采用的主要技术标准是 3 ‰。 7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。 7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他 8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。 8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 8.4 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由 深圳市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 8.8 本合同一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人 叁 份。 8.9 本合同经双方签章生效。 8.10 本合同生效后，按规定到建设工程方案审批机构（深圳市规划与国土资源局或其派出机构）备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 8.12 其它约定事项：本合同服务内容含相关的专家评审和协助发包人报批等事宜。 发包人名称： 设计人名称： （盖章） （盖章） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号：