工程索赔管理(1.pptVIP

一、费用索赔的含义及特点 1.费用索赔的含义： 承包商在非自身因素影响下遭受经济损失时向业主提出补偿其额外费用损失的要求，属于合同价款外的费用。 2.与工期索赔相比，费用索赔特点： 费用索赔的成功与否及其大小事关承包商的盈亏，也影响业主工程项目的建设成本，因而费用索赔常常是最困难、也是双方分歧最大的索赔。 索赔费用的计算比索赔资格或权利的确认更为复杂。 在工程实践中，常常是许多干扰事件交织在一起，很难清楚、准确地划分开 二、费用索赔的原因 业主违约索赔 工程变更 业主拖延支付工程款或预付款 工程加速 业主或工程师责任造成的可补偿费用的延误 工程中断或终止 工程量增加（不含业主失误） 业主指定分包商违约 合同缺陷 国家政策及法律、法令变更等。 三、可索赔费用的分类 按可索赔费用的性质划分 额外工作索赔 损失索赔 按可索赔费用的构成划分 直接费 间接费 按照工程惯例，承包商的索赔准备费用、索赔金额在索赔处理期间的利息、仲裁费用、诉讼费用等是不能索赔的，因而不应将这些费用包含在索赔费用中。 四、常见索赔事件的费用构成 索赔事件 可能的费用项目 说 明 工程 延误 1.人工费增加 包括工资上涨、现场停工、窝工、生产效率降低，不合理使用劳动力等损失 2.材料费增加 因工期延长引起的材料价格上涨 3.机械设备费 设备因延期引起的折旧费