穗中法民五字终第3023号.docVIP

广东省广州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2010）穗中法民五终字第3023号 上诉人（原审被告）：广州金悦房地产开发有限公司，住所地 广州市越秀区中山五路193－215号起义路283－299号地段百汇广场23 0 1、2302单元。 法定代表人：郑彦宏 委托代理人：刘潮*，谢*文，广东新康洋律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：李春玲，女，1980年7月5日生，汉 族，住广州市白云路27号十五楼。 委托代理人：王美舟，广东佳思特律师事务所律师。 委托代理人：陈白茹，女，联系地址广州市海珠区新港中路 351号。 原审被告：中国物资储运广州公司（以下简称物储公司），住所地 广州市越秀区永福路36号。 法定代表人：周学龙。 委托代理人：李春峰，李会艳，广东圣和胜律师事务所律师。 上诉人广州金悦房地产开发有限公司（以下简称金悦公司） 因房屋买卖合同纠纷一案，不服广州市越秀区人民法院（2010）越法  民三初字第1137号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合 议庭审理了本案，现已审理终结。 原审法院经审理查明：金悦公司是广州市永福路36号金中大 厦的开发商，于2008年9月1 6日取得编号为穗房预（网）字第的《商品房预售许可证》。2009年8月2 1日，李春玲 （乙方、买方）与金悦公司（甲方、卖方）签订编号为200908406865 号的《商品房预售合同》，其中内容有：乙方向甲方购买上述金中 大厦第1幢29层2912房，房屋地址为永福路36号2912房，建 筑面积51.18平方米，用途为住宅；该商品房以套出售，总金额为 818888元；交房条件为该商品房项目竣工验收合格，并取得了建 设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的 《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门 出具的认可文件或准许使用文件，满足供水、供气、供电及通邮 等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、 供电、通邮的证明文件；甲方应当在2009年12月31日前将作为 本合同标的物的房屋交付乙方使用，甲方向乙方交付房屋时，应 当向乙方发出收楼通知书；甲方如未能按本合同规定的期限交房， 则从最后交付期限的第二天起至实际交付之日（包括视同交付） 止，向乙方按日支付已支付房价款0.5‰的违约金，违约金的总额 不超过总楼价的10％，合同继续履行；甲乙双方进行房屋验收交 接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料:（一）规划 部门出具的《建设工程规划验收合格证》、（二）建设单位出具的  《建设工程竣工验收报告》、（三）消防部门出具的《建设工程消 防验收合格意见书》、（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用 证明材料、（五）人防、环保部门出具的认可或准许使用文件、 （六）《房地产（住宅）质量保证书》、（七）《房地产（住宅）使 用说明书》、（八）《临时管理规约》或《管理规约》，上述（一） 至（五）项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件，上 述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此 产生的逾期交付责任由甲方承担；乙方在接到收楼通知书之日起7 日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日 起7日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房； 甲方在该商品房交付乙方时，该商品房项目的《建设工程规划许 可证》规定的共用设施及附属配套项目，应一并建成并经验收合 格，甲方未按规定时间建成公用设施及附属配套项目并经验收合 格的，该商品房不符合交付标准，甲方按照合同第十四条（即关 于延期交房的违约责任条款）所约定的标准向乙方支付违约金， 但属于乙方不办理申报手续而未能正常使用的，甲方不承担违约 责任；乙方应当在办理房屋收楼手续前自行将首期住宅专项维修 资金存入目前房地产行政主管部门委托银行的住宅专项维修资金 专户，乙方未按规定交存首期住宅专项维修资金的，甲方不得将 房屋交付乙方等。双方并在合同附件七补充约定，该商品房交付 的前提条件为：1、乙方向甲方交清全部房款，采用按揭方式购房 的，需待甲方收齐首期房款和按揭款；2、乙方付清应缴交的全部  税、费；3、如乙方违约，应按约定向甲方交清违约金；除非双方 另有约定，否则无论乙方是否收到甲方的交付使用通知书，均须 在该商品房交付使用期限届满前先行履行付款责任，如乙方未履 行付清房款、税费和逾期付款所产生的违约金等义务，甲方没有 任何义务将该商品房交付给乙方等。合同签订后，李春玲向金悦 公司付清了全部购房款818888元。2009年12月15日，金悦公司 向李春玲邮寄收楼通知书。2010年6月5日，李春玲与金悦公司 签署《[金中大厦]房屋交接书》，接收了