CSCE8B-CL-B10101(B)-承包合同评审表.doc

中国建筑 合同管理表格 建设工程施工合同评审表 表格编号 CSCE8B-CL-B10101(B) (CSCEC-CM-0201B) 项目名称 评审部门 评审内容 合同约定 风险是否 受控 风险控制级别 风险防控措施 工程管 理部 与招投标文件的符合性或差异条款内容核实 有关合同条件是否差于招投标相关文件 是□ 否□ 黄 触碰局限制性或禁止性规定的内容 是□ 否□ 红 工程承包内容和范围是否描述清楚？是□ 否□ 是□ 否□ 黄 施工现场条件是否满足施工？是□ 否□ 是□ 否□ 黄 工期延误的索赔 是□ 否□ 黄 材料供应及机械设备等与施工生产有关的生产要素调配和供应能力是否满足施工？ 是□ 否□ 是□ 否□ 黄 工期约定 是□ 否□ 红 工期顺延条件 是□ 否□ 黄 工期延误的处罚 是□ 否□ 黄 工程质量标准、缺陷责任以及违约责任 是□ 否□ 黄 竣工验收日期的定义 是□ 否□ 黄 总承包管理的内容是否描述清楚以及是否合理？是□ 否□ 是□ 否□ 黄 是□ 否□ 保修期 是□ 否□ 黄 其它与部门职能相关的条款 是□ 否□ 蓝 本评审范围合同风险是否整体受控及建议措施 条款修改或评审意见 评审人： 年 月 日 部门负责人结论性意见 年 月 日 局工程部意见 局重大风险合同由局工程部签批本栏。 下级评审内容是否属实 是□ 否□ 合同风险是否整体受控 是□否□ 其它评审意见： 年 月 日 注：红色:重大风险；黄色:重要风险；蓝色：一般风险。 中国建筑 合同管理表格 建设工程施工合同评审表 表格编号 CSCE8B-CL-B10101(B) (CSCEC-CM-0201C) 项目名称 北京市西单国际大厦装修改造工程 年 月 日 注：红色:重大风险；黄色:重要风险；蓝色：一般风险。 中国建筑 合同管理表格 建设工程施工合同评审表 表格编号 CSCE8B-CL-B10101(B) (CSCEC-CM-0201D) 项目名称 北京市西单国际大厦装修改造工程6层墙地顶橱柜安装 非法人发包人授权 否 是█否□ 黄 停工等合同权利限制 无 是█否□ 黄 签证、索赔等时效时限合理性 / 是█否□ 黄 合同义务扩大 / 是█否□ 黄 总承包管理责任 / 是█否□ 黄 指定分供方 / 是█否□ 蓝 分包限制 / 是█否□ 黄 合同权利义务转让 / 是█否□ 黄 优先受偿权 / 是█否□ 红 知识产权 / 是█否□ 黄 对发包人的违约罚则 / 是█否□ 黄 对承包人的违约罚则 / 是█否□ 黄 合同解除条件 / 是█否□ 黄 不可抗力约定 / 是█否□ 黄 工程保险 / 是█否□ 黄 合同生效 签字盖章 是█否□ 黄 争议解决方式 甲方所在地人民法院 是█否□ 黄 其它与部门职能相关的条款风险可控性 … 是█否□ 蓝 整体合同风险分析与评价 1.相关部门评审意见的法律分析及法律救济途径建议； 2.合同整体风险评价及签约建议。 条款修改 或评审意见 评审人： 年 月 日 部门负责人结论性意见 年 月 日 局法律事务部意见 局重大风险合同由局法律事务部签批本栏。 下级评审内容是否属实 是□ 否□ 合同风险是否整体受控 是□ 否□ 其它评审意见： 年 月 日  中国建筑 合同管理表格 建设工程施工合同评审表 表格编号 CSCE8B-CL-B10101(