某住宅楼挖孔桩施工合同纠纷工程造价司法鉴定..docVIP

某住宅楼挖孔桩施工合同纠纷工程造价司法鉴定 某挖孔桩工程为2幢高层商住楼的基础工程，原告（某个人挖孔桩工程队）为施工分包方，被告为施工总包方。原、被告双方于1998年（施工合同未签订具体日期）签订工程施工合同，合同约定工程造价为暂定价，结算时，工程量按实计算，以包工包料方式进行承包，合同工期60天。工程竣工验收后，原告以被告拖欠工程款为由，向法院提起诉讼。 二、委托鉴定内容及鉴定资料 法院委托鉴定机构对该工程造价送鉴：委托书、合同、诉状、答辩状、笔录、施工图、验收记录、验收记录、工程验收证明书、变更、 三、双方计价争议焦点 土方运距；挖孔桩入岩增加费；设计变更提高桩芯砼标号的砼量。 四、鉴定说明 ㈠工程量计算：根据鉴定资料按实计算，挖孔桩入岩工程量根据岩岩入岩提高桩芯砼标号的设计变更。 ㈠计价争议产生的原因土方运距，设计变更按合同条款约定办理手续。㈡评述土方运距，设计变更应按合同条款约定办理手续 该工程为2幢多层框架结构的建筑工程，原告为承包方，被告为发包方。原、被告双方于1999年经协商签订了施工合同，合同约定除设计变更外工程造价为一次包定，合同工期300天。工程竣工验收交付使用后，原告以工程结算价款争议为由，向法院提起诉讼。 二、委托鉴定内容及鉴定资料 法院委托鉴定机构对该工程造价送鉴：委托书、合同、诉状、答辩状、施工图、工程验收证明书、变更、 三、双方计价争议焦点 合同总价的