影视城四合院建设工程施工合同.docVIP

影视城四合院建设工程施工合同 影视城四合院建设工程施工合同 ? 建设单位：????? ?????????????（以下简称甲方） 施工单位：????????????????? ?（以下简称乙方） 现甲方将???????????????? 工程项目委托乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：仿古建筑，按双方确认的施工图纸施工。 四、承包方式：包工包料。 五、工期： 六、结算标准： 1、乙方交付甲方押金贰拾万元整，在工程完工后由甲方退还给乙方。 3、按《江西省仿古建筑及园林工程预算定额》（2000年）为结算依据。工程总造价按本定额的定额直接费再加25%为取费标准。 3、人工工资调差按2001年《江西省仿古建筑及园林工程项目预算定额》等定额人工费单价调整的通知为准。 4、主材调价差：主材价格按**市当地市场价进行调整。当月购料价格以双方签字确认为准（其中：水泥240元/吨，钢筋3500元/吨进入取费，差额部分按市场价进行增补，但不进入取费）。 七、结算方式： 按进度付款，工程完工付工程总造价100%，余款在3个月内付清。乙方不承担税费。 八、甲方的工作 1、负责与周围有关单位和人员的协调工作。 2、负责有关单位手续的办理。 3、协调有关单位部门做好保卫、消防、建筑垃圾的处理工作，并承担相关费用。 4、负责“三通”。即：路通、水通、电通，并免费提供住宿。 九、乙方的工作 1、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全条例，环境保护。严格按图纸或作法说明进行施工，参加竣工验收、编制工程结算。 2、施工中未经甲方同意乙方不得随意拆除周围建物及设施。 3、工程施工中，如遇到不可预见的情况，乙方应及时通知甲方，并协商解决。 十、工期约定 1、因甲方未按约定完成工作而影响工期，则工期顺延。 2、因乙方责任不能按期完工或中途无故停工而影响工期，则工期不顺延。 3、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗拒因素影响，导致连续停工8小时以上，则工期顺延。 十一、工程质量验收 1、本工程的施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关规定为质量验收标准。 2、甲乙双方办理的隐蔽工程手续也是验收的依据。 3、工程竣工后，甲方在接到乙方验收通知后七日内应组织相关人员验收，并办理验收和移交手续。 十二、违约责任 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿因停工、窝工造成的损失，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方1 000元违约金。 2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方应支付甲方1 000元违约金。 十三、保修期：按国家有关规定执行。 十四、争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门调解。 2、当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时，双方同意由**市劳动仲裁委员会仲裁，仲裁不成时，可向**市人民法院起诉。 十五、未尽事宜双方协商解决。 十六、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。 ? 甲方：????????????????????? ????乙方： ? （签字）???????????????????? ???（签字） ? ??????????????????????????? ????????年?? 月? 日