周某揽加工合同纠纷一案一审.docVIP

周某揽加工合同纠纷一案的一审 ?周某揽加工合同纠纷一案的一审 周某揽加工合同纠纷一案的一审 原告丁光周原告丁光周、孙小莉与被告史娜、周轩承揽加工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告丁光周、孙小莉及其委托代理人马元欣、被告史娜、周轩的委托代理人金瑞强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告丁光周、孙小莉诉称：XX年7月，二原告经人介绍开始给被告加工半成品毛衣。史娜与周轩为夫妻关系，二人共同经营卧龙区祥瑞针织厂。XX年7月原告为被告加工一批定做业务，被告未按期支付加工费。后于XX年10?月1日写下欠款576?09?元的欠条。XX年10?月3日原告又承揽被告一批毛衣的加工定做业务，代号为第15?8号，毛衣288?1件，加工费为每件1 ? 1?.5?元，共计加工费331?3 ? ?1.?5元。原告于XX?年10月25?日交货并经被告方验收合格。被告至今未付加工费。现请求判令二被告支付拖欠原告的加工费907?40?.5?元，并自起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率计付利息至款付清之日止。并承担本案诉讼费用。针对被告反诉答辩如下：被告反诉借款850?0元不存在。被告主张赔偿损失，货物已验收合格入库，被告称原告逾期交货不能成立，要求赔偿损失的理由不能成立。 二被告史娜、周轩诉称：答辩人已于XX?年10月1日给原告书写了57?60?9的欠条时，双方已结清了之前所有加工费，XX?年6月14日答辩人给原告书写的条据，显示未结帐的型号的288?1件毛衣加工费已含在该欠条中。现对原告丁光周、孙小莉提出反诉，XX年10?月7日，反诉原被告签订承揽加工合同，合同第一条约定反诉被告给反诉原告加工型号为lh1?58?的毛衣300?0件，每件加工费1 ? ?1.?5元。第二条约定：交货日期为XX?年10月10?日前20?0件，XX年10?月15日前100?0件，XX年10?月20日前180?0件。第三条约定：原料由反诉原告提供纱钱每公斤50元。第十三条约定：反诉被告必须按合同约定时间交货，如有延误，将承担由此产生的经济责任。合同签订后，反诉原告即按照合同约定履行，反诉被告不仅没有按合同约定的时间交货，且交货质量不合格。请求判令反诉被告赔偿周轩、史娜经济损失282?35?元及借款85?00?元。反诉被告承担连带责任并承担诉讼费用。 经审理查明：XX年7月原告丁光周、孙小莉经人介绍开始给被告加工半成品毛衣，XX?年7月二原告承揽被告的毛衣加工定做业务，交货后被告未支付加工费，经二原告多次催要被告周轩于XX年10?月1日给二原告打一欠条，内容为：今欠孙小莉毛衫加工费57?60?9元，南阳祥瑞针织厂周轩。 XX?年10月7日，二被告以甲方南阳市卧龙区祥瑞针织厂名义与原告丁光周、孙小莉签订加工承揽合同一份。合同第一条约定加工款号为lh1?58?，加工内容织缝挑，尺码6-2?2码，单价每件1 ? 1?.5?元，数量30?00?件。第二条交货日期：第一批XX年10?月10日以前，交20?0件。第二批XX?年10月15?日以前交10?00?件。第三批XX年10?月20日以前，交18?00?件，交清。第七条，乙方如在期限内无法完成，需提前10?天向甲方提出书面请求，由甲方负责协调解决，由此而增加的费用由乙方负责。第十三条，乙方必须按照本合同规定的交货时间交货，如有延误，乙方将承担由此产生的经济责任。由于这批货物的厂家天润公司要求改了几次工艺，后周轩同意最后交货日期为XX年10?月25日。二原告裁定于XX年10?月25日将货分批交到被告周轩、史娜处。现二被告以二原告未按时按合同交货时间，未支付加工费，经原告追要被告周轩于XX年6月14?日给二原告打一条据内容为：158? ? ②?28?81?件、宝兰12?89?件、咖啡15?92?件。50?90?成衣10?07?件、片子40?03?件，以上两款均未结帐，周轩。 诉讼中被告周轩、史娜提供XX年11?月20日甲方嵊州市天润制衣有限公司与乙方南阳祥瑞针织厂协议书，乙方于XX?年10月份为甲方加工h-?15?8款号的全晴款针织服装850?0件总计加工款127?50?0元，因乙方延期交货及服装存在质量问题，第一条约定，乙方赔偿甲方服装原料等经济损失人民币捌万元整，第四条乙方赔偿给甲方的捌万元人民币，由甲方在应付给乙方的加工款中扣除，加工余款甲方在XX年一月二十日前向乙方结清。XX?年10月，嵊洲天润制衣公司又出具证明一份，内容为：关于南阳周轩给嵊洲天润加工的lh1?58?款衣服，周轩赔偿嵊洲天润的捌万圆已扣除。 另查：二原告自XX?年10月开始先后向二被告借款85?00?元，并出具借条四份。 以上事实，有原被告加工承揽合同、欠条、证人证言等证据材料在卷，足以证实。 本院认为：二原告为被告加工半成品毛衣