FIDIC合同条款总结.docVIP

FIDIC 合同条件和国内施工/监理合同条件的对比分析（目录） CCS 客户 / 咨询工程师（单位）服务协议 2 1、定义及解释 2 2、咨询工程师(单位)的义务 2 3、客户的义务 4 4、人员 6 5、责任和保险 7 6、协议书的开始、完成、变更与终止 8 7、支付 10 8、一般规定 12 9、争端的解决 13 国内施工合同条件和FIDIC 三种合同条件对比 15 1、 一般规定 15 2、雇主 19 3、工程师 21 4 、承包商 23 5、指定的分包商/设计 31 6、员工 34 7、生产设备、材料和工艺 36 8、 开工、延误和暂停 38 9、竣工试验 42 10、雇主的接收 43 11、缺陷责任 46 12、测量和估价 48 13、 变更和调整 50 15、由雇主终止 61 16、 由承包商暂停或终止 62 17、 风险与职责 64 18、 保险 66 19、 不可抗力 68 20、 索赔、争端和仲裁 70 CCS 客户 / 咨询工程师（单位）服务协议 1、定义及解释 1 定义 项目、服务、工程、客户（委托人）、咨询工程师（总监理工程师——监理人、监理机构）、承包人 一方、双方、协议书、日、月、当地货币、外币、商定的补偿 “咨询工程师(单位)”系指协议书中指名的，由客户聘用作为独立专业公司履行服务的一方，及其合法继承人和允许的受让人。 “监理人”是指承担监理业务和监理责任的—方，以及其合法继承人。 “监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 “总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 2 解释 协议书中的标题不应在其解释中应用； 单数词包括复数含义； 如果协议书条款间有矛盾，除非专用条件另有规定，应以按时间顺序最后编写的为准。 2、咨询工程师(单位)的义务 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利： 选择工程总承包人的建议权； 选择工程分包人的认可权； 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权； 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正； 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告； 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告； 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时．则应在24小时内向委托人作出书面报告； 工程上使用的材料和施工质量的检验权：对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工； 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权； 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。 3 服务范围 咨询工程师(单位)应履行与项目有关的服务。服务范围在附录中规定。 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件巾约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。 4 正常、附加和额外的服务 正常服务系指附录中描述的此类服务； 附加服务系指附录中描述的