桩机施工内部承包合同书.docVIP

桩机施工内部承包合同书 甲方：福建省宏城房地产开发有限公司 乙方：邱正旭（施工班组）身份证号： 地址： 甲方将景缘居室外附属、景观工程以包工不包料形式，承包给乙方施工。甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，本着平等、公平、公正和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方多次协商达成共识，现订如下合同，以资共同遵照执行。 一、工程情况 1. 工程名称：景缘居小区。 2. 工程地点：霞浦县城关。 3. 工程内容：按设计施工图纸及甲方通知要求的内容进行施工。 4. 承包方式：包工不包料。 二、质量等级及要求：本工程质量等级合格。乙方应严格按照甲方提供的设计施工图纸要求施工，工程质量合格。 三、合同价款 1. 乙方包工不包料施工，各分项工程人工费单价（详见附件）。 2. 工程量按实际签证工程结算。 四、工程工期：试桩后正式打桩工期80天，试桩时间暂定5月20日。若遇不可抗力的自然灾害，造成工程延误，工期顺延。 五、付款方式：桩机进场后先付进场费13000元，而后按实际完成量的60％，验收合格后付20％，余下20％在30天内付清（此工程不含税费）。 六、工程结算： 1.桩长度指实际管桩长度，砍桩部分应扣除工程量，送桩长度指自然地面至送桩的实际桩顶的长度。 2.乙方按设计要求施工，经业主确认的工程量为计算依据，不可预见的临时增加工程量，以甲方代表确认工程量为准。 七、甲乙双方责任 1.甲方责任 （1）办理施工手续，负责落实工程开工时间及施工条件。 （2）确保管桩及时到施工现场。 （3）积极配合协调乙方做好施工过程中的有关工作。 （4）乙方要求场地三通一平，遇到桩位特大石头，甲方负责协调挖掉给乙方打桩，如遇桩机下陷，甲方要协助料理。 （5）提供测量控制点及水准点。 （6）提供桩基施工图纸2份，地质勘察资料1份。 2.乙方责任 （1）负责编制工程的施工方案按合同工期组织机械设备进场施工，做好安全技术底及安全技术资料，抓好文明安全施工，施工期间发生工伤事故引起经济法律责任，均由乙方负责。 （2）若因为乙方原因造成工程的停工或中途无法施工，甲方有权更换施工队，并应赔偿因此造成甲方的一切损失。 （3）严格按照图纸要求放样、校核，并严格按图纸及相关规范进行施工。由于乙方原因造成工程质量达不到合同规定的合格要求，（包括管桩偏位，所需的返工和材料的费用）所引起的经济、法律责任均有由乙方承担。 （4）乙方应充分结合工程地质情况，做好控制砍桩长度工作，做好桩基施工的技术资料搜集工作，工程竣工时按规定向甲方提供叁套打桩部分的施工内业资料。 （5）严格按现行规范施工，进行PHC管桩验收，若因乙方原因造成质量不合格，未通过验收，由乙方负责，并赔偿相应损失。 （6）除不可抗力因素外，乙方必须24小时组织人员施工，否则，乙方需承担经济责任。 （7）乙方必须服从项目管理人员指挥。 （8）乙方应协助甲方协调建设局、设计单位及做好图纸会审及验收工作，并及时办理各种现场签证。 九、违约责任 1. 合同生效后，双方必须恪守信用，不得擅自终止合同或违约，否则由违约方承担责任，并按合同价的1.5%支付违约金。 2. 由于乙方原因造成工程质量、工期达不到甲方要求，乙方应承担相应的经济赔偿，相反，给予适当经济补偿。 3. 乙方未能履行本合同项下义务，经甲方或业主书面通知三日内未能更正，甲方有权解除合同，造成的一切损失由乙方承担。 十、纠纷调解 1. 纠纷调解，若双方发生纠纷，应采用协商解决，若协调不成，向当地法院申请仲裁，本工程合同条款未尽事宜，双方可协商另行补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。 2.乙方有关安全经济责任由担保单位承担一般保证责任。 本合同一式六份，甲、乙双方双方各执一份，经双方签字或盖章后即日生效。 甲方：福建省中马建设工程有限公司 乙方：施工班组 甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）： 担保单位：福建宏城房地产开发有限公司 二00七年四月三十日