锦绣纺织钢结构工程合同.docVIP

合同编号： 钢结构工程 专业分包合同 发包方： 安徽五建建设工程集团有限公司 （甲方） 承包方： 安徽省恒安建筑工程有限责任公司 （乙方） 签订地点：安徽五建建设工程集团有限公司办公室 签订时间：2014年01月21日 依据《中华人民共和国合同法》的有关规定， 安徽五建建设工程集团有限公司（以上简称“甲方”）与 安徽省恒安建筑工程有限责任公司 （以上简称“乙方”）本着平等互利的原则，双方同意按下述条款签署本合同。 第一条 工程项目 1、工程名称： 锦绣纺织1#～4#机械加工车间 2、工程地点： 蚌埠市淮山区工业园 3、承包范围： 钢结构工程图纸内全部内容 4、建筑面积：1#车间2897㎡、2#～4#车间10410㎡总建筑面积：13308㎡ 5、合同造价：1#车间2897㎡×234.02元/㎡=677955元；2#～4#车间10410㎡×220.79元/㎡=2298420元（本工程结算以实际面积为准） 双方约定工程期为 90 天（日历天）。从钢构进场开始计算日期。 如遇下列情况，发包人现场代表签证后，工期相应顺延： 1、发包人不能提供施工现场，水、电源道路未能接通，障碍物未能消除，影响进场施工； 2、非承包人原因而监理签证不及时需影响下一道工序施工； 3、发包人未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工； 4、因发包人变更设计文件而影响工期； 5、不可抗力的因素而延续工期。 第三款 付款方式 合同签订后甲方支付工程备料款30%；主钢构进场后支付15%；钢结构主体验收合格后支付15%；钢结构彩钢板进场后支付20%；钢构工程竣工验收合格后支付10%；余款5%作为质保金，壹年质保期满无息一次性付清。 第四条 施工与设计变更 以发包人交付的设计图纸、说明和有关技术资料作为制作、安装有效依据的，施工中发现设计有错误或严重不合理的地方，承包人及时以书面形式通知发包人，由发包人确定修改意见或变更设计文件，承包人按修改或变更的设计文件进行施工，若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工等）由发包人负责，并调整合同造价。 第五条 安全生产 1、承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。 2、由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失， 3、承包人应对的施工人员进行安全教育并对他们的安全负责。 第六条 不可抗力 1、签约双方任一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限相当于事件所影响的时间。不可抗力包括双方在缔约合同时所不能预见的，不可避免并无法克服的时间。 2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后2天内将有关当局出具的证明文件用特快传递或挂号信交给对方，若未达成协议，任何一方可以向另一方发出通知解除合同。 第七条 违约责任 承包人的责任 （一）因承包人原因造成工程质量不符合合同规定的，承包人负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期完工所造成的经发包人核算的损失。 （二）因承包人原因工程质量出现问题，造成验收未合格有乙方负责。 发包人的责任： （一）未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，由此给承包人造成的损失，经发包人核实后双方协商给予承包人一定的经济补偿。 （二）工程过程中由于甲方原因造成乙方停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁的实际损失由甲方承担一定的经济补偿，否则由乙方承担。 （三）工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生质量或其他问题由发包人承担责任。 （四）发包人验收通知书送达30日后不进行验收的，承包人可视为发包人已验收合格。 （五）不按合同规定拨付工程款，发包人应按银行有关逾期付款办法的规定，偿付承包人一定的利息。 第八条 解决合同纠纷的方式 1、在履行本合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议应提交仲裁。 2、国内经济合同争端的仲裁应由发包人当地仲裁委员会根据其仲裁程序和规则进行仲裁。 第九条 合同修订 对本合同