工程押金的协议书.docx

工程押金协议书 篇一：押金协议书　　押金协议书 　　现有乙方须向甲方缴纳押金贰万伍仟元整（25000元），此押金用于甲方材料和工程违约押金。在施工过程中，乙方须严格履行工程条例，并保证所需材料不得私自处理外用，未经双方同意，乙方不得擅自停工，若乙方未经甲方同意擅自停工，甲方有权扣除此押金，包括材料，此押金于乙方工程施工完后，甲方一次性支付与乙方。 篇二：施工质量保证金实施协议书　　施工质量保证金实施协议书 　　发包人：xxxxxx有限公司（以下简称甲方） 　　承包人： XXXXXX有限公司（以下简称乙方）　　为保证工程质量，依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准，经友好协商签订如下协议：　　一、本工程实行施工质量保证金制度，保证金额度为工程总承包造价的1%，计 xxxxx 元人民币。　　二、施工质量保证金在第一次工程款拨付时扣除，在工程竣工验收合格，完成质量监督站备案后返还剩余质量保证金。　　三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金（施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效）：　　1、 违反施工工序、施工操作工艺规程，导致工程质量下降或不符合规范要求，或造成　　潜在的工程品质降低，乙方必须及时整改，同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误，则乙方须承担全部责任。　　2、 施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书，使用前未进行试验检验，或检　　验不合格，而施工中已使用的，经查出后须立即更换合格材料，同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造成损失由乙方承担。　　3、 使用代用材料未经甲方、监理同意，造成工程质量降低，或延误工期，扣减施工质　　量保证金，同时乙方承担所发生的一切费用及责任。　　4、 施工现场出现质量事故，未按合同规定时间上报甲方、监理，或自行处理的，扣减　　施工质量保证金，承担一切责任及费用。　　5、 乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责，施工过程中对所有分包施工　　单位进行管理，积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。　　6、 其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的，造成施工质量、　　成品、半成品、材料质量不合格的，扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。　　7、 施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处，扣减（不少于5000元）施工质量　　保证金，同时甲方有权将乙方清除施工现场。　　8、 乙方的施工进度缓慢，较严重影响到其他工序施工，扣减施工质量保证金，承担一　　切责任及费用。　　9、 施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成，　　扣减施工质量保证金，承担一切责任及费用。　　10、 工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成，扣减施工质量　　保证金，承担一切责任及费用。　　11、 总包在工程移交物业公司、甲方客服部门、销售部门中过程检查出的质量问题，必　　须在规定的时间内整改完成，工程质量问题每次逾期不能整改完成，扣减（不少于1万元）工程质量保证金。　　本协议属合同一部分与合同具有同等法律效力。 　　发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 　　法定代表人： 法定代表人：　　委托代理人： 委托代理人：　　年 月 日 年 月 日篇三：工程质量保证金协议　　工程质量保证金协议　　甲方：　　乙方（施工方）：　　甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：　　1．就项目，乙方作为施工单位，应于年 月 日之前将质量保证金人民币共计 元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。　　2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。　　3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。　　4．工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付（如有）部分后的余额返还乙方。　　5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。　　6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。　　7．本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。（以下无正文）　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：______