209二级建造师建筑专业案例精选(匹配9版教材).docVIP

实用文档 标准文案 2019二级建造师建筑专业案例精选11题一、某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店，2座高档写字楼，6栋宿舍楼，建筑工期20个月，该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将6栋宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙和丁，并签订分包协议书。根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。工程根据总包合同工期要求按时开工，在工程实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费，丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分给没有资质的农民施工队。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。】问题 （1）请问上述资料中，丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？ (2）这起事件应该由谁来承担责任？为什么？ 〔3)? 法律法规规定的违法分包行为主要有哪些？ 二、髙层办公楼建设单位与A施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。经总监理工程师审核批准，A单位将桩基础施工分包给B专业基础工程公司。B单位将劳务分包给C劳务公司并签订了劳务分包合同。C单位进场后编制了桩基础施工方案，经B单位项目经理审批同意后即组织了施工。由于桩基础施工时总承包单位未全部进场，B单位要求C单位自行解决施工用水、电、热、电讯等施工管线和施工道路。问题（1）桩基础施工方案的编制和审批是否正确？说明理由。（2）B单位的要求是否合理？说明理由。（3）桩基础验收合格后，C单位向B单位递交完整的结算资料，要求B单位按照合同约定支付劳务报酬尾款，?B单位以A单位未付工程款为由拒绝支付。B单位的做法是否正确？说明理由。 三、某建筑公司（乙方）于某年4 月2 0日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元 /? m3,综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖土机施工〔租赁费450元 / 台班 ）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：（1）因租赁的挖土机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日； （3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m 的设计变更通知 ，由此增加土方开挖量900m3；（4）5月20日～5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。 问题（1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因 。（2）?每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？（3）?假设人工费单价为23元 / 工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？（4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？ 四、某施工单位总承包一写字楼工程，地上18层，地下2层。钢筋混凝土框架-剪力墙结构。合同约定该工程的开工日期为2011年7月1日，竣工日期为2012年12月25日。施工单位进场后及时向监理单位报送了该工程的施工组织设计。施工过程中发生如下事件：事件一：施工单位向监理单位报送的该工程施工组织设计中明确了质量、进度 、成本、安全四项管理目标，监理单位认为不全面，要求补充后上报 。事件二：施工单位向监理单位报送的该工程施工组织设计中，施工现场平面布置图包括 （1）工程施工场地状况；（2） 拟建建（构）筑的位置、轮廓尺寸、层数等；(3）工程施工现场的加工设施、存储设施、办公和生活用房的位置和面积。监理单位认为内容不全面，同样要求补充后上报。 问题（1）事件一中，该工程施工管理目标还应补充哪些内容（至少列出三项）？（2）一般工程的施工顺序是如何规定的？（3）用何种原则来确定施工方法？（4）事件二中，施工现场平面布置图还应补充哪些内容？ 五、某工程由三个结构形式与