钢结构合同(轻工)课件.docVIP

钢结构制作安装工程分包合同 建设单位（以下称甲方）： 施工单位（以下称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体 情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第 1 条 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：约 2900 平方米，按实际面积为准。 1.4 工程内容：钢结构及维护部分的安装 1.5 承包范围： 所有钢结构主体、 维护工程的安装， 乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。 （甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩 条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、 带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓 ） 开工日期： 2012 年 月 号 竣工日期： 2012 年 月 号 总日历日期： 实际施工 个日历天 质量要求：安装质量到达《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 要求。 合同价款： 价款的计算按 45/ 平方米，约 2900 平方米，结算按实际面积为准。 乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。 第 2 条 甲方工作 甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、 施工场地平整完毕）以保证乙方顺 利开工。 甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。 甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。 甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。 甲方负责按合同支付工程款。 第 3 条 乙方工作 乙方应做好对工地内的材料、 设备、设施等的防火、 防盗工作， 并明确地下管线的保护工作。 乙方在工程交付甲方之前，对房屋、 各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作， 如有损 坏，应予修复后方可交付甲方。 乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工 的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现 场。 第 4 条 检查和返工 在工程竣工前 5 天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查， 如发生有遗漏项目施工质 量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。 乙方在接到甲方的整改或返工通知后， 应及时予以实施， 待全部完成后， 方可作为正式竣工。 第 5 条 工程质量等级 本工程施工质量的评定以质量监督站为准。 第 6 条 工程预付款、工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。 工程款支付，工程款分四阶段支付 （1） 乙方进入工地 3 天内甲方付总造价的 10% （2） 工程量完成至钢结构进场安装后 5 天内支付总价的 20% （3） 工程量完成至钢结构主体后 5 天内支付到总价的 60%； （4） 工程量完成至钢结构维护结束后 5 天内支付到总价的 80%； （5） 竣工验收后 10 天内支付到总价的 95%，其余作为预留保修金。 （6） 预留保修金在保修期后无息返还。 第 7 条 保修 保修内容、 范围： 乙方承包范围内的全部工程内容， 和其它确属乙方施工质量问题的均属乙 方保修范围。 保修期限：自竣工验收通过之日起一年。 在保修期限内， 乙方对施工质量问题免费维修， 在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理 由甲方支付费用。 有关保修细则，双方另定协议。 第 8 条 争议 双方应严格执行合同条款， 并本着友好合作的精神， 处理合同期间的各类问题， 尽量避免争 议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理： 1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的 10 天内，双 方应保证合同的继续执行。 2、双方接受调解结果，应在调解作出后 2 天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方 不执行调解结果使调解结果无法执行， 任何一方可在调解作出 7 天后提请本工程所在地工商 行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。 第 9 条 违约 如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的 5%作为 违约金。 第 10 条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定， 否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负 责。 第 11 条 不可抗力 因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。 第 12 条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。 第 13 条 合同份数 本合同正本一式二份，双方各执一份。 本合同副本一式四份，双方各执二份。 甲方（盖章） 乙方（盖章） 地址： 地址： 法定代表人 法定代表人 日期 日期