校园广场砖铺设项目合同.docVIP

校园广场砖铺设项目合同 发包方（甲方）：河南师范大学实验中学 承包方（乙方）：河南炳焱建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中国人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就运动场改造工程施工及有关事项协商一致共同达成以下合同条款，以资共同遵守遵守。 工程概况 工程名称：校园广场砖铺设项目 工程地点：河南师范大学实验中学 承包方式: 包工包料 工程期限： 30 日历天 开工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日 合同价款： 199750 （人民币）元。 金额大写： 壹拾玖万玖仟柒佰伍拾 （人民币）元。　 第二条 合同价款 2.1、本工程以中标人的最终报价为中标价，中标价即为合同总价。 2.2、合同价格采用固定单价合同，固定单价详见河南师范大学实验中学广场砖铺设清单（综合单价风险范围以内不再调整，工程量依实调整）。当发生下列情况之一时，可以计算变更的工程造价并报新乡市财政局投资评审中心审核。 ①设计变更单（或图纸会审纪要）经发包人签字认可。 ②发包人签证的工程变更。 2.3 工程款支付 付款方式：工程完工验收合格后一次性付清。 第三条、质 量 本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若本合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。 本工程质量标准为《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》规定的工程质量验收标准。 第四条、工 期 4.1 本工程的要求工期见前附表，合同工期为供应商在投标文件中承诺的投标工期。中标后承包人应采取一切措施予以保障。 4.2 因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。 4.3 因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因承包人原因造成停工，不得增加工期。 4.4 基础施工遇到文物等需要进行基础处理时，由承发包双方确定增加工期，但不调整合同价款。 4.5 承包人必须按其投标文件中承诺的工期，合同双方确认的增加工期如期竣工： 第五条、工程保修金 履约保证金为合同结算总额的 3%，于合同签订前交纳，中标人应以电汇或转帐方式缴纳至采购人指定账户。 第六条、工程保修金退还 履约保证金的退还：工程施工完毕，经验收合格一年后一次性无息退还。 第七条、质量保证责任期 质量保证责任期：三年，从施工验收合格后起算。 第八条、其它说明 8.1 施工用材须满足国家标准及设计标准质量要求，并须经采购人和监理单位双方验收合格后方可进场施工； 8.2 甲方为乙方提供施工所需水电费用，其他设施由乙方提供。 8.3 承包方应有完整的安全施工操作规范，施工时应严格遵守相应的法律法规，消除安全隐患，确保施工安全，若发生安全事故或因施工行为造成他人的人身、经济损失，承包方应承担责任并应当妥善处理，不得因此延误工期，否则属于构成违约。 第九条、违约责任 任何一方构成违约，应支付守约方工程总结算价款30%的违约金，并承担由此给守约方造成的损失，及守约方因主张权利而支出的合理费用。 第十条、合同文件构成 本合同书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书； （2）投标函及其附件； （3）建设工程施工合同专用合同条款及其附件； （4）建设工程施工合同通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 第十一条、争议解决 因签订或履行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不能解决的可以向工程所在地人民法院起诉解决。 第十二条、合同生效 本合同一式六份，由甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力；本合同经双方签字或者盖章后生效。 发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 住 所： 住 所：西平县蔡寨回族乡肖洼村 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话传 真： 传 真： 账户名：新乡市财政局 开户银行：新乡市市区农村信用 开户银行：中原银行股份有限公司驻 合作联社