施工班组责任书.docxVIP

施工班组责任书 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律、 法规之规定，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 双方协商一致，订立如下施工责任书。 一、 工程概况 1、 工程名称：三合福绿寿喜景区（北区工段） 2、 工程地点：遵义县三台镇白果园3号门接待区至北 区以甲方提供的坐标与标高为准。 3、 工程内容：白果园飞机场至大湾组，土石方开挖及 管 网、绿化、亮化等附属工程。 4、 工程土石方约200万立方。（以施工实际方量为准结 算） 二、 计价方式 工程造价按贵州省2004年工程定期（2004年贵州省 绿化水利等相关定额作为补充）及相关调整后总价下浮12% 为双方结算 价，国家应收的劳务等税费由乙方承担。 1、 本工程土石方单价：土石方税后价，石方25元/n?, 土方12元/n?（—公里以内）爆、挖、装、运； 2、 材料价格按施工期间遵义造价信息价价格另加遵义 县城至工程施工现场运费； 3、调增人工费按普工100元/人，技工220元/人计算。 三、 工程造价支付方式 1、 乙方所承包工程范围垫质做到人民币1000万元产值 后6个月内付清，其中第一个月付款40%,余下60%五个月 付清，每月按12%平均支付，垫资1000万元后的工程按月 进度—％支付，在下月业主拨付工稈款时支付给乙方，该 工程总造价约壹亿元左右人民币。 2、 在乙方所承建的工程完工后两个月内，甲乙双方办 理结算总工程造价90%的工程款，其余7%款项由甲方在乙 方完工之日起6个月内全部付清，其余3%留作保质金，一 年后无息返还。 3、 甲方不按其付款，延期支付总额按月息2%计算资金 占用费用承担由此造成的经济损失。 四、 工程质量 乙方原因造成的质量问题返工由乙方口行负责；甲方原 因造成的质量问题返工由甲方负责（以双方签字认可的登记 为准）。 五、 工期 本工程工期从2015年—月—日至—年—月—日 止。 1、由于惭方原因造成的工期延期完工，每延期一天甲 方处罚1000元，每提前一天完工，甲方奖励乙方1000元。 2、 每月遇停电、停水等原因造成5 口以上（含5 口） 停工、误工的工期顺延。 3、 由于甲方原因造成每月停工，误工工期顺延，超过 七日（含7日）的甲方按实支付乙方停工、误工直接经济损 失（注：挖机每天1800元，堆土机每天1500元，装载机每 天1200元，技术工每天220元，普工每天100元计算）。 六、 安全 乙方进场后各种安全事故由乙方负责，并承担一切费 用、工人保险由乙方自行购买，进场10个工作日内交甲方 备案。 七、 其他 1、 在乙方进场施工后，甲方陆续提供施工图纸给乙方, 并书面告知乙方施工内是否有电缆、光缆、气管或文物、未 告知所造成的经济损失及所需保护的费用由甲方负责。 2、 乙方进场施工，所需的临建设施工费用由乙方负责, 但甲方需提供电源、水源至施工现场。 3、 签订合施工责任书后，甲方在15 FI内将施工图纸、 施工场地交给乙方，若甲方在30日内不具备开工条件，乙 方有权单方面终止本责任书，甲方除按月息2%退还乙方提 交的民工保证金外，另承担贰拾万元的违约金。 4、 在工程施工过程中，不是乙方的责任造成工程停建、 缓建，乙方已完工程量甲方按本协议结算支付给乙方，若现 场乙方还有剩余材料和设备、人工费损失的按实计算后由甲 方支付乙方。 5、 甲方按本协议支付工程款给乙方后，还有民工、材 料商上访、闹事由甲方代垫支付的行为，甲方双倍处罚乙方 并在乙方的工程款中扣除。 6、 由于乙方施工质量严重不合格造成进度严重推后， 甲方有权按乙方合工程造价的60%支付乙方后单面方终止 本责任书，乙方在7个工作日内无条件退场。 7、 签订本协议时，乙方向甲方交纳壹佰伍拾万人民币 的民工保证金和安全保证金，在乙方施工内容完工后一个月 退还乙方，若甲方通知乙方进场时间超期10 口乙方不进场 甲方不退还合同履约金并终止本合同。 8、 双方对乙方施工质量认定不能达成一致吋，由乙方 聘请有资质检测机构评定，若质量不合格，其所有费用由乙 方承担，若质量合格，其所有费用由甲方承担。 9、 双方对结算产生分歧，无分歧部分按本协议支付， 有分歧部分提交具备资格部门计算，审减金额费用由甲乙双 方承担。 八、违约解决方法 施工过程中出现工程量差异，甲乙双方友好协商，协商 不成，任何一方均可起诉至工程所在地人民法院解决。 1、 由违约方按本协议规定事项承担向守约方支付违约 金及经济损失，若起诉至亿法院解决的，违约方另向守约方 支付违约金贰拾万元。 2、 由于业主方施工方案改变所产生的费用，由甲方承 担。 九、未尽事宜，双方友好协商解决，甲乙双方协商不成, 任何一方均可向工程所在地人民法院提起判决。 十、本