挖机合同模板.docVIP

精品文档 PAGE 3 . 机械设备租赁合同 承租方：上海强劲地基工程股份有限公司 （以下简称甲方） 出租方：王二欢 （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为了明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致签订本合同。 租赁设备及租赁费计算方法 工 程 名 称： 东风雷诺15万辆乘用车项目 设备使用地点： 武汉市汉阳四台工业园旁 设备型号规格 工作内容 工程量 单价 备注 200型挖掘机 配合SMW工法施工 24小时施工 33000元/月 包月时间为一月，超出时间按实际使用天数计算（天数×33000/30） 租赁费用合计（元） 按实结算，补贴一次进场费800元。 单价中含管理费、利润、税金、随机人员住宿费、综合保险或意外伤害保险等完成该项工作所需的一切费用，甲方补贴乙方机械进出场费800元，特殊情况双方可另行商定进出场费。 工程因业主或总包的原因发生停工时，乙方不得要求甲方承担停工费用。甲方若在业主或总包方收到停工补贴费，甲方将按停工时间和停工补贴费的比例给付乙方。 第二条 实际租赁时间 实际租赁时间从设备进入甲方施工现场指定地点且安装验收交付使用之日起至甲方使用完毕通知乙方退出施工现场之日止。 第三条 租赁费结算及支付 1、结算依据：乙方需提供由甲方受托人签署的台班确认单结算联原件，按租赁设备实际完成的工作时间计算租赁费。 2、支付方式：在甲方实际收到建设单位或总包方工程款的前提下，按收款中设备租赁费的比例支付设备租赁费，并可以银行承兑汇票方式支付。 3、甲方有权在支付给乙方的任何一期租赁费中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等款项。 4、乙方承诺：无论是否收到甲方给付的款项，乙方保证不会拖欠民工的工资。 此外，甲方亦有权在将支付给乙方的其他合同款项（如有）中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等款项。 第四条 甲方（承租方）的权利义务 1. 甲方需提供租赁设备操作人员住宿； 2．未经乙方同意甲方不得将租赁设备转租给第三方使用； 3．对于进入现场的设备，甲方有权进行进场验收。不合格不准投入使用。但甲方的进场验收并不减轻或免除乙方对设备性能的安全责任。 4．甲方有权定期检查租赁设备的安全保护装置，危及安全生产的，有权责令停止作业，并向乙方发出书面通知，由此停止作业造成的工期延误由乙方承担一切责任。 第五条：乙方（出租方）的权利义务 1．提供的租赁设备应当功能完好，设备应符合使用地建委及技术质量监督局等相关部门检测验收等有关规定，验收合格并取得使用证，相关费用由乙方承担； 2．随机操作人员，必须具有有关部门颁发的有效操作证及身份证和个人保险凭证。 3．在租赁期间如果设备出现故障，乙方需当天派员赶赴现场修理，否则因延误工期而造成的一切损失由乙方承担。对完好率仅达到80%的设备或安全上达不到甲方要求的，乙方应将这些设备退场，甲方无需为此支付任何费用； 4．随机操作人员应当积极配合甲方工作，听从现场指挥。如配合不当或违反施工现场规定，甲方有权要求更换操作人员。 5．如果随机操作人员操作失误而造成损失或需要承担责任的，造成的质量、安全事故，乙方应无条件承担全部责任，这些损失包括但不限于：施工安全事故、施工质量事故等所造成的损失。 6．乙方应当承担设备在施工现场运行的全部费用，如：电费、水费、维修费用等； 7．乙方应负责出租设备的安装、验收并交付给甲方或交付给甲方发包的劳务作业承包人。 8．乙方随机人员必须穿戴自购或由甲方提供的无标识的劳保服和安全帽，否则甲方有权对乙方进行处罚。 第六条 违约责任 1．因乙方出租的设备问题或随机操作人员问题导致甲方未能在甲方与总包方或建设单位的合同中约定的竣工日期前竣工，则每逾期一天，乙方需要向甲方承担违约金计人民 币 元。 2．除上述约定外，任何一方未按约定履行其他义务而造成对方损失的，损失方可要求对方赔偿。 第七条 争议的解决方式 1、合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行友好协商，并订立补充合同或补充条款，补充合同或补充条款与本合同具有同等的法律效力； 2、如果在履行本合同过程中发生争议，甲、乙双方应当以友好协商为原则协商解决，如无法解决，则任何一方均可以向承租方住所地的人民法院提起诉讼。 第八条 当发生质量、安全等事故时，甲方有权扣除其将要支付给乙方其他合同或项目的任何款项。 第九条 其它约定事项 1、乙方声明：租赁费结算及租赁费回收皆委托 办理， 签字认可事宜，我司皆予以承认。 身份证号码为： 2、本合同为双方签订的年度总合同，具体合作的工程项目乙方再分别按项目签署《安全质量承诺书》和《安全生产、文