钢结构加工安装合同协议书范本标准版.docxVIP

编号： 钢结构加工安装合同 发包人： 承包人： 签订日期： 年 月 日 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律，行政法规的规 定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本 合同。 一、 工程概况 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程内容： 4、 质量标准： 5、 工程工期：开工日期 竣工日期 合同有效工期 天。 二、 工程造价及付款方式 1、 工程总造价： （大写）人民币 2、 其中材料费 元，安装费 元。 3、 工程量清单： 4、 付款方式：合同签订 日内发包人向承包人支付工程总造价的 %;主要构件进 入工地后， 日内再付工程总造价的 %;维护材料进入工地后， 日内再支付工程总造 价的 %;施工完毕双方共同验收合格后一次性付清余款。 5、 发包人必须将工程款汇入承包人指定的公司账户，如需现金支付，必须由承包人财务岀具支 付现金的证明，否则承包人不承担由此造成的一切责任及损失。 三、 双方责任 （一）发包方 1、 开工前发包人提供地形资料、地质资料、标高控制点、高程控制点等技术资料，并与承包人 技术人员进行技术交底，在承包人施工图纸上签字盖章。 2、 负责提供水电、仓储、施工人员现场住宿，做到“三通一平”，保证施工期间的使用需要。 3、 委派工地代表 全权负责工程的签证、验收，协调承包人施工事宜。并负责协调 工程所在地地方干扰，提供有利于施工所需要的环境。 4、 停建、缓建工程，发包人有义务负责保护承包人已安装的和未安装的成品。 5、 按合同约定时间，及时组织竣工验收，办理竣工结算。 （二）承包方 1、 按合同约定时间，组织建筑材料、施工设备及施工人员进场。 2、 确保工程进度、质量及安全，确保安全施工、文明施工。 3、 委派驻工地代表 全权负责本工程。 四、工程质量及验收 1、按图纸施工，工程质量符合现行国家标准 2、竣工验收以现行国家标准 为依据。竣工后，承包人向发包人提交竣 工报告，七日内由发包方组织有关部门进行单项工程验收， 双方签署收证明书， 工程移交发包方 使用。发包人无正当理由不验收，视为合格。 五、 设计变更 1、 工程有设计变更时，发包人应提前 天以书面形式通知承包人。增减工程量按照合同约定 的单价据实调整。 2、 因变更导致价款增减及造成的承包人损失，有发包人承担，延误的工期相应顺延。 六、 工期延误 1、未能提供图纸及开工条件：未能按合同约定的日期支付工程预付款、进度款，导致施工不能 正常进行。 2、工程量增加 3、 非承包人原因停水、停电造成停工。 4、 不可抗力 七、 违约责任 1、 工程质量不符合合同规定的，承包方无偿返修，如不能达到合同要求，承包方承担由此造成 的损失。 2、 工程中途停建、缓建，发包人应赔偿承包人因此造成的停工、窝工、返工、二次搬运及材料 积压等所造成的损失。 3、 发包方不按合同约定支付工程款，应承担同期银行贷款利息并承担 ____%违约金。 4、 工期每拖延一天，罚款 天，最多不超过合同总价的 1.5%。 八、 争议 双方在执行合同过程中发生争议时， 由双方协商解决或由有关部门调解， 协商或调解不成时, 向诉讼方所在地人民法院起诉。 九、 其它约定事项 本工程不包含土建、门窗及墙体维护部分。 十、未尽事宜，双方协商会，另行签订补充合同。 十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方经济往来结清后终止。 十二、本合同一式—份，发包人执____份，承包人执 份。具有同等法律效力。 发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 法人代表： 委托代理： 开户银行： 账号： 电话： 地址： 年 月 日 法人代表: 委托代理: 开户银行: 账号： 电话： 地址： 年 月 日