工程类合同---范本.docVIP

PAGE PAGE 1 铁力市政府采购合同 （工程类） 合同编号： 签订地点： 甲方：（建设单位） 乙方：（施工单位） 按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，通用条款部分执行《黑龙江省建设工程施工合同》，专用条款约定部分，结合本工程实际情况，双方达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程内容： 三、承包方式： 四、工程期限： 自 年 月 日开工至 年 月 日竣工实际工作日计 天。 五、中标或成交价：人民币（大写）： （小写）： 六、付款方式：__________________________________ 付款期限：_________________________________ 七、工程质量：执行国家有关规定及行业标准，保证工程质量合格。 八、甲方工作 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 九、乙方工作 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，并严格执行施工规定、安全操作规程、防火安全规定及环境保护规定。严格按照图纸或项目说明进行施工，做好各项质量检查记录。 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意改变施工计划、图纸等；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 十、材料供应的约定 由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，甲方提出质疑应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 十一、关于工程质量及验收的约定 验收方式：_____________________________。 本工程以施工图纸、项目说明、设计变更和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。 十二、有关安全生产和防火的约定 甲方提供的施工图纸和项目说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。 由于甲方确认的图纸或项目说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致引发事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 十三、履约保证金和质量保证金约定 按照采购文件的相关内容的要求，乙方需按工程中标或成交总价款的___%缴纳履约保证金，即 元。自工程验收合格后自动转为质量保证金。质保期为工程竣工验收后 年。保质期满后，无质量问题，无息退还质量保证抵押金；出现质量问题后，甲、乙双方协商后按《房屋建筑工程质量保修法》执行。如乙方未在合同约定期限内履约或履约验收不合格的，没收其全部履约保证金。 十四、工程结算的约定 工程竣工验收后，甲、乙双方需携带工程验收报告书和政府采购项目验收单及相关资料，到财政相关部门办理工程结算。 十五、争议或纠纷处理 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列几种方式解决： （1）提交有关行政主管部门进行调解； （2）调解无效时采取诉讼方式解决，并约定向工程所在地人民法院提起诉讼。 十六、工期延误：如果关键施工节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：（1）重大设计变更（2）不可抗力（3）由于业主原因要求停工（4）甲方书面同意工期顺延的其他情况。 因乙方原因