承包合同电力建设合同范本.docVIP

电力建设合同范本 电力基建工程能否安全施工直接关系到电力基建工程的施工进度与施工质量,而这些都会影响到电力设施电能的生产。那么签订电力建设合同需要注意什么呢?以下是在为大家整理的电力建设合同范文，感谢您的欣赏。 电力建设合同范文一 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经共同商讨，达成以下协议： 工程(项目)名称： 主要内容： 质量要求：按电力部门和国家有关规定标准执行。 二、工程造价： 三、承包方式：包工包料，费用包干, 甲方自签订合同之日全部付清。 四、技术资料，图纸提供方法：甲方在开工之日前应向乙方提供相关图纸和有关技术资料，并指定 同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工，并指定 同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。 五、开、竣工日期：本工程自年月日开工至年月日竣工，总计工 作造成停工，工期顺延。． 六、违约责任：甲方未能按照承包合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补、减少损失，并赔偿乙方由此而造成的实际损失;不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。 七、甲方如对安装标准有特殊要求，必须在开工前向乙方提供有关资料。如不符合工程质量，甲方有权令其返工，费用由乙方负担，如因甲方原因造成返工的，其返工所发生的一切费用由甲方负担。违约金额由甲、乙双方约定。 八、乙方工程不符合工程质量、技术要求。甲方有权责令其返工，费用由乙方承担，因乙方原因造成工程延期，每延期五日，处以工程总造价1%的违约金。 九、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，在协商不成时，按法律规定，向人民法院裁决。 十、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，如需分送有关单位，份数另定。 十一、本合同未尽事宜，可由双方协商解决需另定补充协议与本合同具有同等法律效力。 十二、在施工过程中出现的一切安全问题，由乙方自行承担。 甲 方：(盖章) 乙 方： ：(盖章) 年 月 日 年 月 日 电力建设合同范文二 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间： 年 月 日 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程承包项目和内容： 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元 ￥元。 三、建设工期 5、 根据有关工期定额和使用需要，天。 6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延; (2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。 (3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。 (4)未按合同规定拨付款而影响施工。 (5)人力不可抗拒的因素而延误工期。 (6)非乙方原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、 本工程的质量为优良。 8、 工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范。 9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、 督促。 10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。 11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担返工责任。 12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承担费用。 五、工程造价的拨款和结算 13、本工程总造价为