(标准模板可编辑)：2号地块安置房1、8、9、10#住宅楼地质勘察工程合同20141218.docVIP

标准范本 建设工程勘察合同 项目名称：西咸新区泾河新城焦村城改项目（2#地块安置房）建安工 程1#、8#、9#、10#住宅楼地质勘察工程 发 包 人：陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 承 包 人：陕西理正勘察设计有限公司 二零一四年 泾河新城焦村城改项目（2#地块安置房）建安工程 1#、8#、9#、10#住宅楼地质勘察合同 发包人：陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 承包人：陕西理正勘察设计有限公司 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以期共同遵守。 工程名称 工程地点：西咸新区泾河新城崇文重点镇 工程规模：泾河新城焦村城改项目（2#地块安置房）建安工程1#、8#、9#、10#住宅楼地质勘察工程，建筑面积约为74964m2。 合同金额 本工程实行单价包干，包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费等全部费用。钻探部分工程量暂定为1505m，含税包干单价为160元/延米；探井部分工程量暂定为40m，含税包干单价为120元/延米。 合同含税总价款暂定为人民币（大写）：贰拾肆万伍仟陆佰元整；￥（小写）：245,600.00元。 合同最终金额以双方确认的工程结算价*包干综合单价为准。 结算金额大于人民币（大写）叁拾万元整，不予结算。 工程工期 总工期为22天（具体的开工时间详见甲方开工通知）。 付款方式 本工程无预付款。 勘察工作结束，承包人提交经相关单位确定的检测合格成果报告后，双方根据现场实际完成的工程量和综合单价进行结算。 发包人待8份勘察报告提交后15天内一次付清结算款。同时，乙方应向甲方提供等额税务发票。 结算金额大于人民币（大写）叁拾万元整，不予结算。 发包人的义务 1、发包人应向承包人提供必要的资料。 2、按本合同付款方式如期如数付给承包人勘察费。 3、维护承包人的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 承包人的义务 1、承包人应在开工后26日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数应满足委托人要求。 2、对于大中型项目和复杂的民用工程应派驻现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。 3、勘察成果资料，需经相关部门审核后方为有效。 4、按照合同要求，享有勘察工作报酬。 违约责任 1、因勘察质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包人继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。 2、因勘察错误而造成工程重大质量事故，承包人除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给发包人与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。 3、承包人不按合同规定的期限提交勘察成果文件，每拖延一天，应向发包人交纳按勘察设计费千分之三的违约金。 4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计、发包人应按承包人实际消耗的工作量增付费用。 5、因发包人责任造成的勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。 6、发包人超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按工程勘察设计费的千分之三计算。 争议的解决方式 本合同履行过程中若发生争议，由双方积极协商解决；协商不成时，双方均可向本合同签订地人民法院提起诉讼。 附则 1、本合同未尽事宜，双方可另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 2、本合同自双方签字盖章时生效。 3、本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。 4、合同签订地点：西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 5、合同签订时间：2014年6月4日 本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》规定执行。 本合同附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 法定代表人： 法定代表人： 授权代表：（签字） 授权代表：（签字） 工程勘察预算工程量确认表 工程名称：焦村城改项目（2#地块安置房）建安工程1、8、9、10#住宅楼地质勘查 序号 项目内容 计算单位 实物工作量 困难类别 1 钻探/21个 0～10m m 210 Ⅱ 10～20m m 210 Ⅱ 20～30m m