建筑消防工程安装合同协议（包工不包料）.docx

PAGE 2 消防工程安装合同 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲方将怀宁县滨河小区消防工程交给乙方施工，针对本工程实际情况，经甲、乙双方公平、公正、友好协商，达成以下协议： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程范围：甲方提供的消防图纸范围内的消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统。 二、承包条件结算方式： 1、滨河小区消防工程实行包工不包料方式。 2、本项目工程包工价：消火栓系统按消防箱计每只消防箱工价500元（含消防箱内所有部件及消火栓管道安装）；喷淋系统按喷淋头计每只喷淋头70元如果要让通风加5元一个点（含喷淋管道安装,）；消防环网DN100管道施工费为25一米，DN150管道施工费为30元一米；以上价格包含安装、试压冲洗、调试费用及施工人员保险费用；管道刷漆单算。 三、工程质量：乙方应按国家建筑安装工程施工规范及消防部门验收标准组织施工，并确保通过消防部门组织的消防质量验收 四、施工进度和工期： 施工进度：乙方应按甲方单位批准的进度计划并结合现场施工单位组织施工，并接受甲方的工期安排，如因甲方及其它因素造成的停工,应办理工期顺延。 施工工期：合同工期为收到甲方书面开工通知后 180 个工作日竣工。 五、付款方式： 甲方每月按工地施工个人每月3000元发放工资；每栋楼完工打压合格后按已完工工程量的70%支付施工款于乙方，竣工经验收合格后七日内支付至合同总价的97%，余下3%为工程质保金，两年内无任何质量问题给予一次性支付。 六、双方责任： 1、乙方进场时甲方需提供经图审合格后的图纸一份。 2、乙方应接受甲方的监督检查，并对甲方提出的问题及时拿出整改方案，确保工程质量和施工安全达到规范要求。 3、甲方应按合同约定及时支付足额施工款给乙方。 4、甲方负责无偿提供施工现场水源、电源和材料存放及现场办公场所。 5、乙方应服从甲方的统一指挥与调度，以便与其他项目施工单位互相配合并顺利进行消防工程施工及进度与安全。 6、乙方在现场施工人员应遵守安装工程现场相关的安全规章制度，若乙方违反施工现场安全施工制度或存在施工安全隐患，甲方有权提出罚款或停工处理。 7、图纸变更及甲方增加的工程量按实增加。 8、工地材料没有甲方同意不得带出工地，发现一次罚款3000元。 七、安全施工与检查 1、乙方应按国家建筑安装施工安全标准组织施工，并随时接受甲方及业主和行业检查人员依法实施安全施工监督与检查。 2、乙方在施工中采取必要的安全施工防护措施，消除施工安全隐患，由于乙方安全措施不力造成的安全责任事故，由此发生的费用由乙方承担。 3、乙方应对进入施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。 八、其他事宜 1、乙方应协助甲方通过消防部门组织的质量验收。 2、乙方应按照甲方确认的施工图纸、相关技术文件及变更通知组织施工，按国家标准及规范施工； 九、附则 1、本合同未尽事宜，由双方协商，签定补充协议为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 2、双方在履行合同过程中如发生争议，应及时协商解决，协商不成的可提交地方人民法院诉讼解决。 3、本合同经双方签字盖章后生效，双方履行合同规定的义务后，本合同即时终止。 4、本合同一式贰份，甲、乙双方各执两壹份。 甲方（签章）： 乙方（签章）： 现场代表人： 现场代表人： 时间： 年 月 日