建设工程设计合同范本4篇_0.docVIP

建设工程设计最新合同范本4篇 工程地点：_________ 合同编号：_________（由设计人编填） 设计证书等级：_________ 发包人：_________ 设计人：_________ 发包人委托设计人承担_________工程设计，工程地点为_________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条　本合同签订依据 1.1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3　建设工程批准文件。 第二条　设计依据 2.1　发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2　发包人提交的基础资料 2.3　设计人采用的主要技术标准是：_________ 第三条　合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1　合同书 3.2　中标函（文件） 3.3　发包人要求及委托书 3.4　投标书 第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写） _________。 第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 _________。 第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 _________。 第七条　费用 7.1　双方商定，本合同的设计费为_________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。 7.2　如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 第八条　支付方式 8.1　本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20xx年限为_________年。 9.2.3　负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。 9.2.4　设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_________％。 9.2.5　由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 9.2.6　合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 9.2.7　设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。 第十条　保密 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十一条　仲裁 本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 第十二条　合同生效及其他 12.1　发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。 12.2　设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 12.3　本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。 12.4　发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。 12.5　发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。 12.6　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 12.7　本合同双方签盖章即生效，一式_________份，发包人_________份，设计人_________份