配电工程施工合同范本.docxVIP

配电工程施工合同范本 编号：_______________本资料为word版本，可以挺直编辑和打印，感谢您的下载配电工程施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________的配电工程施工合同范本，欢送参考。篇一：配电工程施工合同范本甲方：郴州XX 房地产开发有限公司乙方：甲、乙双方经协商就“ XX’小区工程配电工程达成如下协议：甲方将该小区工程配电工程设计、设备选购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。1、工程名称：XX配电工程2、地点：乙方根据甲方供应的经过图审的配电施工图纸〔低压配电房等必需有经过电力等有关部门审核合格的图纸〕承包施工，负责工程范围和工程量内全部配电设备及主材、辅料的选购、成套、安装、配电设备调试及负责帮助办理用电相关手续。1 、依据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的〔含用户表厢及电能卡表〕全部供配电设备的选购和安装调试验收合格; 全部供配电设备必需有合格证, 电表必需获得当地供电及计量部门的检验认可2、负责该配电工程的规划方案、查勘，获得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。3、负责帮助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方帮助甲方到电业部门办理。1、该工程采纳总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整〔含税价〕。2、付款方式本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10 个工作日内支付整个工程款的〔即; 设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40 %〔即元整〕; 剩余10 %作为质量保修期内质量保证金〔即元整〕，待合格送电满壹年时一次性支付。工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。1、合同签订后，甲方主动协作乙方办理用电相关手续，准时供应相关资料。2、甲方负责对工程质量、进度进展监视，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。3、乙方严格按施工标准和质量要求组织施工，承受甲方施工人员的监视，做到平安、文明施工。4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应主动协作。1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在年月日前完成施工调式合格并到达交付用法条件，在办理有关手续及合同施行过程中，如遇国家政策或电业局标准发生变动、调整以及遇到不行抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进展验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进展验收〔凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格〕，在验收前甲方不启用任何设备。1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算根据，作为同合附件一并用法。乙方保证：全部由其选购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准〔如通过国家用电3C认证等〕,并保证质量牢靠、用法率广、售后效劳体系完善的国内知名品牌; 全部电线、电缆全部用法铜芯质材; 乙方供应的掌握设备是采纳先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。2、乙方保证所交付的技术资料是完好、清晰的，并可以满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和修理的要求。3、乙方对由其供应的全部配电设备和相关材料进展质量三包。质量保修期为一年〔除人为事故和不行抗力外，质保期从工程开工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算〕。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知 4 小时内到场，否那么，甲方有权请人修理，修理费由甲方从质保金中挺直扣除。1、在工程施工过程中，乙方应依据合同工期以及施工进度，准时保质保量的完成施工。如因乙缘由影响施工进度和施工工期，延误工期10 天以内时，乙方按元/ 天担当违约责任; 延误工期超过20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方担当相当于本工程总价款10 % 的违约责任。2、乙方必需保证由其供应的全部配电设备及相关材料符合法定和本合同商定的要求，否那么，甲方除有权按《产品质量法》等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方担当相当于本合同总价款10 % 的违约责任。3、甲方应按合同商定时间和金额准时向乙方支付工程款，假如逾期支付，那么应当根据所拖欠金额的日1000 分之三向乙方支付违约金。1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方全都同意由甲方所在地人民法院裁决。2、本合同正本