电梯设备安装调试合同范本.docxVIP

电梯设备安装调试合同范本 甲方〔买方〕：名称：地址：电话：邮编：开户行：传真：税务登记号：帐号：乙方〔卖方〕：名称：地址：电话：邮编：开户行：传真：税务登记号：帐号：甲、乙双方经友好协商，双方依《中华人民共和国合同法》之规定，就乙方销售给甲方编号合同项下的设备安装事项，达成以下协议条款，以兹双方共同遵守。第一条根本事项其次条价格及货款支付方式1、本合同总价：人民币〔此价格涵括乙方依法应缴纳的税款〕；2、甲方应当在双方确定的安装开头日前五日支付给乙方安装调试合同总价百分之五十〔50%〕的安装款，即：人民币；3、甲方应当在当地质量技术监视局签发验收合格证书之日起十日内，支付给乙方安装调试合同总价百分之五十〔50%〕的安装款，即：人民币；但该笔安装款的支付最迟不得晚于获得电梯准用证后的一个月内。乙方在收到甲方本笔安装款项后正式向甲方交付设备；4、乙方自收到第一次付款之日起，每次收到甲方付款应向甲方出具收据。乙方在收到合同的全部款项后，向甲方出具全部款项的税务发票。第三条设备安装及交付1、乙方在收到甲方的第一笔安装款〔总价之50%〕、且附件1中“甲方担当的工作〞完成后开头安装；2、设备安装地点为：3、设备到达安装地点且安装所需的各项条件均满足后，双方应在安装开头前三十日协商确定精确的安装开头日期；4、安装工期为周〔以安装地点的情况满足双方确认的布置及国家标准相关要求的工作日计算，该工期不包括政府监管部门的验收时间〕；5、假设因甲方缘由造成延误，那么工期相应顺延；6、乙方在收到甲方全部安装款项后3日内与甲方办理设备移交手续。第四条乙方之权利、义务1、乙方应当依设备之特别属性以及国家现行规定的相关标准以及当地政府之现行测试安装标准对本合同项下之设备进展适当安装。设备安装后应当到达该设备设计、生产时所预期之用法性能；2、乙方进展设备安装应当适当履行本合同附件1中“乙方担当的工作〞；3、乙方对设备进展安装后，该设备应获得当地质量技术监视局签发的验收合格证书以及电梯准用证等，否那么该设备不得交付甲方进展用法。4、双方进展设备交付时，乙方应向甲方提交一套安装接线图；5、双方进展设备交付时，乙方应向甲方提交一份安装调试报告；6、双方进展设备交付时，乙方应向甲方提交一套操作/修理保养手册。第五条甲方之权利义务1、甲方应依本合同的规定按期支付安装款并接收设备；2、甲方应适当完本钱合同附件1中“甲方担当的工作〞规定的工作，并协作乙方进展设备安装。第六条检验条款1、乙方供应的电梯安装工作必需符合GB/T10060《电梯安装验收标准》的国家标准的要求。2、本合约电梯的安装质量由政府法定电梯质检部门进展检测验收，该部门出具的检验报告为甲方索赔的唯一有效根据。如因甲方土建缘由不合国标验收要求，导致无法如期获得电梯用法答应证，一切责任由甲方担当。第七条违约责任1、任何一方未经对方书面同意而单方面终止本合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价百分之三十〔30%〕的违约金；2、假设因甲方缘由造成乙方停工超过五日，那么甲方应向乙方支付每日每台人民币伍佰元的误工费。假设停工超过十日，双方可协商暂停施工。停工期间的设备保管由甲方负责。假设由乙方负责，那么费用均由甲方担当；3、除不行抗力缘由外，假设甲方未能依本合同规定支付款项，那么甲方应向乙方支付逾期付款违约金，其计算方法是：每延误一周〔缺乏一周的按一周计〕，违约金为延误局部金额的千分之三〔0.3%〕。假如付款延误超过五周，那么乙方有权视甲方为单方面终止合同；4、除不行抗力缘由外，假如乙方未能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期交付违约金，其计算方法是：每延误一周〔缺乏一周的按一周计〕，违约金为延误局部金额的千分之三〔0.3%〕。假如付款延误超过五周，那么甲方有权视乙方为单方面终止合同。第八条不行抗力1、不行抗力条件：政府相关部门公布的战斗、群体罢工、七级以上地震、十级以上台风等；2、任何一方对由于不行抗力所产生的任何结果〔包括损失和延期交货〕不担当违约责任。受不行抗力影响的一方应在不行抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四日内将事故发生地的有关当局出具的证明文件用航空信〔或任何更快的方法〕寄给对方批阅确认。一旦不行抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。第九条争议解决1、本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。假如无法协商解决，该争议交由合同签订地人民法院依法裁决。2、诉讼费用〔包括但不限于律师费用〕由败诉方担当。3、本条款在合同终止或合同归于无效后仍旧有效。第十条附那么1、合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力；2、合同自双方签字、盖章后生效。第十一条其他