泥工承包施工合同合同范本.docxVIP

泥工承包施工合同合同范本 泥工承包合同甲方：乙方：身份证号:甲方在公司内部对内装饰泥工工程施行内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示情愿承包。甲乙双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、公平、诚信的原那么，经协商签订本合同。1.1乙方根据甲方供应的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及标准，负责施工，1.2包干单价：是指根据现场现行基层开头到完成工程内容所需的全部费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程。2工程地点：3工程工期：详细开工时间以甲方工程部下发开工通知起，合同总工期根据业主、工程部要求执行。3.1乙方应按商定的开工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程开工验收合格并且全部交付甲方后，才能根据本合同商定的结算程序办理工程价款的结算。4合同价款4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价为：梯步贴砖〔含踢脚线、平台、梯步〕：元/m2(按绽开面积计算)；地面贴砖：元/m2；卫生间墙砖: 元/m2；踢脚线元/㎡。工程量收方按04清单定额规章收方(除特别商定外)；4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、平安防护费、赶工补偿费、等全部费用及本工程的全部风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。4.3在工程施行过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格〔含设备及人工〕的改变及工程量的增减而调整。4.4工程变更的办理4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不担当。4.5付款方式4.5.1工程进度款按月支付，经现场工程经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足方案要求进展考核，并签署同意支付的看法前方能申报；4.5.2乙方每月25日申报形象进度状况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款；4.5.3工程开工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%。4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金，根据附件一中的商定执行。5平安文明施工5.1本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的平安施工、文明施工等标准、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并担当与之相关的一切费用。在施工中因乙方缘由所发生的平安责任事故，由乙方担当经济和法律责任。5.2乙方须承受主管部门的检查人员依法施行的监视检查，如达不到平安文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方担当。5.3乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进展本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害状况的，由乙方自行解决，与甲方无关。5.4乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方担当全部责任。假如发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当根据原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再根据届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。5.5乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将施行本工程产生的全部垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。5.6乙方须做好现场施工人员的平安文明施工训练和管理，严格遵守国家及地方相关标准、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及方法，防止盗窃事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的缘由造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并担当相应的责任和费用。6工程质量保修：根据附件一中的商定执行。7违约责任7.1因乙方缘由导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并担当由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。7.2乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关标准、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，担当全部费用，并担当由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。7.3乙方不按商定的开工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付开工工程，甲方有权实行一切必要的措施保证甲方按时验收接收全部工程，并顺当向购置人移交。甲方除惩罚乙方本合同结算总价款的3％