外墙保温工程施工合同书.docxVIP

外墙保温工程施工合同书 外墙保温工程施工合同书甲方：锦宸集团有限公司重庆分公司第七工程部乙方：重庆有益建筑劳务工程有限公司根据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例，为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商达成合同条款如下：一、工程工程1、工程名称：聚金·万佳苑一标段2、工程地点：谢家湾文化七村50号3、工程范围及内容：⑴、工程范围：4#楼外墙保温工程。⑵、工程内容：4#楼外墙保温人工。⑶、合同单价：人工费15元/㎡二、材料供给1、外保温材料由建立单位供应。三、工期：依据工程需要，外保温施工工期为70 天，以实际进场施工时间为准〔下雨等特别状况顺延〕。四、工程质量及开工验收：1、质量检验及验收标准：按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为根据。用法材料质量及规格由建立方负责。．五、工程价款支付1、保温工程人工费根据经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进展支付，余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。2、保温工程人工费的支付根据：由甲方在本合同签订后，向聚金实业〔集团〕有限公司出具外墙保温工程人工费支付不行撤销托付书，托付书在甲方和聚金公司盖公章后马上生效。3、每月工程款的发票由甲方供应给聚金公司，每月工程款中应支付的人工费，由甲乙双方确认并盖公章，由乙方作为向聚金公司领款的凭据。六、施工平安：1、严格执行平安生产责任制。2、乙方在施工期间应平安生产、文明施工，避开一切事故的发生。对已发生的事故必需准时向甲方及相关部门汇报，做到准时处理。3、乙方必需承受甲方〔总承包方〕的平安检查，准时整改事故隐患；制止擅自用法机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违背平安法规的人员有权处理，直至劝其离场或终止合同。乙方有权回绝甲方的违章指挥。4、平安事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建立工程劳务承包合同》有关条款执行。七、违约责任：合同从签定之日起生效，共同信守，严格执行，如一方违约，按处以违约金。10%工程总价的．八、解决合同纠纷的方式：事先由各方协商解决，在双方协商解决未达成全都时，可申请当地人民法院判决。九、其他商定事项：1、施工节点、大样图由建立方供应。十、附那么；本合同一式肆份，双方签字盖章后具有同等法律效力，工程尾款结清后本合同自动失效。甲方〔盖章〕：托付代理人：电话：乙方〔盖章〕：托付代理人：电话：年签订日期：月日外墙保温工程施工合同书甲方：正太集团有限公司重庆分公司第三工程部乙方：重庆有益建筑劳务工程有限公司根据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例，为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商达成合同条款如下：一、工程工程1、工程名称：聚金·万佳苑三标段2、工程地点：谢家湾文化七村50号3、工程范围及内容：⑴、工程范围：6#楼外墙保温工程。⑵、工程内容：6#楼外墙保温人工。⑶、合同单价：人工费15元/㎡二、材料供给1、外保温材料由建立单位供应。三、工期：依据工程需要，外保温施工工期为70 天，以实际进场施工时间为准〔下雨等特别状况顺延〕。四、工程质量及开工验收：1、质量检验及验收标准：按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为根据。用法材料质量及规格由建立方负责。．五、工程价款支付1、保温工程人工费根据经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进展支付，余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。2、保温工程人工费的支付根据：由甲方在本合同签订后，向聚金实业〔集团〕有限公司出具外墙保温工程人工费支付不行撤销托付书，托付书在甲方和聚金公司盖公章后马上生效。3、每月工程款的发票由甲方供应给聚金公司，每月工程款中应支付的人工费，由甲乙双方确认并盖公章，作为乙方向聚金公司领款的凭据。六、施工平安：1、严格执行平安生产责任制。2、乙方在施工期间应平安生产、文明施工，避开一切事故的发生。对已发生的事故必需准时向甲方及相关部门汇报，做到准时处理。3、乙方必需承受甲方〔总承包方〕的平安检查，准时整改事故隐患；制止擅自用法机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违背平安法规的人员有权处理，直至劝其离场或终止合同。乙方有权回绝甲方的违章指挥。