外墙保温工程施工合同书.pdfVIP

外墙保温工程施工合同书 甲方：锦宸集团有限公司重庆分公司第七项目部 五、工程价款支付 1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳 务费的 80% 进行支付，余下的 20%人工费在保温工程完成验收合格 后一次性支付给乙方。 2、保温工程人工费的支付依据：由甲方在本合同签订后，向聚 金实业（集 团）有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托 书，委托书在甲方和聚 金公司盖公章后立即生效。 3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司，每月工程款中应 支付的人工 费， 由甲乙双方确认并盖公章， 由乙方作为向聚金公司领 款的凭据。 六、施工安全： 1、严格执行安全生产责任制。 2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工，避免一切事故的发 生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报， 做到及时处理。 3、乙方必须接受甲方（总承包方）的安全检查，及时整改事故 隐患；禁止 擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反安 全法规的人员有权处 理， 直至劝其离场或终止合同。 乙方有权拒绝甲 方的违章指挥。 4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包 合同》有关 条款执行。 七、违约责任： 合同从签定之日起生效，共同信守，严格执行，如一方违 约，按 工程总价的 10%处以违约金。 2 八、解决合同纠纷的方式： 事先由各方协商解决， 在双方协商解决未达成一致时， 可申请当 地人民 法院判决。 九、其他约定事项： 1、施工节点、大样图由建设方提供。 十、附则； 本合同一式肆份， 双方签字盖章后具有同等法律效力， 工程尾款 结清后 本合同自动失效。 甲方（盖章）： 委托代理人： 电话： 乙方（盖章）： 委托代理人： 电话： 签订日期： 年 月 日 外墙保温工程施工合同书 甲方：正太集团有限公司重庆分公司第三项目部 乙方： _ 依据《中华人民共和国经济合同法》 和建筑工程承包条例，为明 确双方在 施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商达成合同 条款如下： 一、 工程项目 1、 工程名称：聚金 ?万佳苑三标段 2 、 工程地点：谢家湾文化七村 50 号 3、 工程范围及内容： ⑴、工程范围： 6#楼外墙保温工程。 ⑵、工程内容： 6#楼外墙保温人工。 ⑶、合同单价：人工费 15 元/ m 2 二、 材料供应 1、外保温材料由建设单位提供。 三、 工期： 根据工程需要，外保温施工工期为 70_天，以实际进场施工时间 为准（下 雨等特殊情况顺延）。 四、 工程质量及竣工验收： 1、质量检验及验收标准：按施工图纸、设计变更通知及国家、