建设工程材料购销合同.docx

Megan精品文档 PAGE 1 建设工程材料购销合同 2022建设工程材料购销合同正文内容 　　甲方(需方)：　　法定代表人：　　甲方公司地址：　　甲方施工地址：　　乙方(供方):　　法定代表人:　　乙方公司地址:　　根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法規，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项協商一致，订立本合同。　　一、产品的名稱規格单价数量及其它：模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明資料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包調包换，有一张换一张。　　二、乙方供应产品或原材料必须满足：　　1、达到四川省相应的质检验收标准;　　2、按照甲方所需要的規格品牌商标(产地)和数量及时供应;　　3、有产品合格证明书或相关文件。　　三、供货时间、运输　　1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。　　2、由乙方負責货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方負責卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)　　四、货款支付方式和时间　　酒算货款方式及付款約定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。　　五、甲方的违约责任　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。　　2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的規定向乙方偿付逾期付款的违约金。　　3、甲方违反合同規定拒絕接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。　　4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。　　六、乙方的违约责任　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。　　2、乙方所交产品品种、規格、质量不符合規定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方負責包换并承担退货而支付的实际费用。　　3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的規定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。　　七、不可抗力　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，　　以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。　　八、其它　　按本合同規定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行規定的结算辦法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。本合同如发生纠纷，當事人双方应当及时協商解決，協商不成时，任何一方均可请业务主管机关調解或者向仲裁委员会申請仲裁，也可以直接向人民法院起诉。　　九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或蓋章后生效，货款结清后此合同終止。　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________　　_________年____月____日_________年____月____日   建设工程材料购销合同正文内容结束。