租赁合同纠纷原告代理词.docxVIP

竭诚为您提供优质文档 竭诚为您提供优质文档/双击可除 租赁合同纠纷原告代理词 篇一：租赁合同纠纷一审代理词--律所整理代理词 尊敬的审判长、审判员： 天津吉贤律师事务所接受 xxxxXXX 的委托，指派我担任 xxxxXXX 与天津市xxx 投资有限公司租赁合同纠纷一案的一审代理人。现结合今天的庭审情况针对双方争议的焦点发表如下代理意见： 一、原被告签订的《天津市 xxx 生活广场商铺租赁合同》（以下简称租赁合同）符合法定解除的条件，该合同依法已经解除。 1、被告迟延履行合同的主要债务，经原告催告后在合理期限内仍不履行。（迟延履行合同义务） 原被告于 20XX 年 9 月 20 日签订了租赁合同（见证据 2）。双方约定， 20XX 年 11 月 15 日为商铺交场日（交场日：双方签订交付确认书、实际交付商铺日期），并于 20XX 年圣诞节前正式开业。而至 20XX年 12 月 31 日，被告商场内外部装修工程仍未完成，无法为原告及其他商户提供入场经营的条件。经原告催告后，被告承诺延至 20XX 年4 月 15 日可全面完工，为原告提供入场经营条件。但，经原告催告并给予 4 个多月的合理期限后，至再次约定的完工期限即20XX 年 4 月 15 日，商场内外施工场地仍凌乱不堪，没有丝毫完工迹象。以上事实可由原告于 20XX 年 4 月份拍摄的现场照片证实（详见证据 篇二：房屋租赁合同