2024年二级建造师考试《工程法规》核心知识点梳理.docxVIP

2024年二级建造师考试《工程法规》核心知识点梳理

1.2024年二级建造师考试《工程法规》核心知识点梳理篇一

1、建设工程合同可分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

2、建设工程合同应当采用书面形式。

3、其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。

4、合同的内容条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限地点和方式、违约责任、解决争议的方法。

2.2024年二级建造师考试《工程法规》核心知识点梳理篇二

1、承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

2、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的处理，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

3、合同生效后，当事人就价款内容约定不明确的，既不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。

4、招标人与中标人应当依据中标价订立合同。不实行招标投标的工程由发