承包合同砼单项工程承包施工合同7篇.docxVIP

承包合同砼单项工程承包施工合同7篇

第1篇示例：

承包合同砼单项工程承包施工合同

甲方：（委托方）

地址：

法定代表人：

电话：

鉴于甲方有一项砼单项工程，现拟向乙方进行承包施工，双方经友好协商，一致同意签订本合同，并共同遵守合同条款，实施合同内容。

第一条工程名称及工程地点

1.1甲方委托乙方承包进行的工程为：（工程名称），位于（工程地点）。

第二条工程内容

2.1本工程的内容为：（工程内容描述）。

第三条合同价款

3.1本工程的合同总价为：（合同总价款，应写清具体数字和文字）。

第四条施工期限

4.1本工程的施工期限为：（施工期限，应写明起止时间）。

第五条施工规范

5.1乙方在承包施工过程中，应严格按照甲方的要求进行施工，并严格按照相关法律法规和国家标准进行操作。

第六条合同变更

6.1在施工过程中，如需变更合同，应经双方协商一致，签订书面变更协议。

第七条履约保证

7.1乙方应按照合同约定质量、工期、价格等完成工程，并承担相应的履约保证责任。

第八条保险责任

8.1在施工过程中，如果发生意外事故，乙方应负责购买相应的施工意外险，保障工程的安全进行。

第九条违约责任

9.1若乙方未能按照合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的全部经济损失。

第十条合同终止

10.1合同终止条件：（列明合同终止的条件）。

第十一条争议解决

11.1因履行本合同发生争议，双方协商不成的，争议应提交（仲裁委员会）仲裁解决。

第十二条其他约定

12.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完工验收之日止。

12.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人签字：法定代表人签字：

签订日期：签订日期：

本合同履行期间，如甲、乙方发生任何争议，双方均有权向有管辖权的人民法院提出诉讼。甲、乙方均被告认为是一气呵成的一案，

本合同的违约计算，应由原告根据被告。

第2篇示例：

承包合同砼单项工程承包施工合同

甲方：（委托方名称）

乙方：（承包方名称）

根据双方自愿，经友好协商，就甲方委托乙方进行砼单项工程的施工事宜达成如下协议：

一、项目名称及地点

1.1项目名称：（项目名称）

1.2项目地点：（项目地点）

二、工程范围

甲方委托乙方负责进行砼单项工程的施工，包括但不限于：

2.1工程项目的具体内容

2.2工程项目的进度计划

2.3工程项目的质量要求

2.4工程项目的安全措施

2.5工程项目的竣工验收标准

三、工程价款

3.1工程价款总额：（工程价款总额）

3.2付款方式：（付款方式）

3.3工程价款支付时间及方式：（工程价款支付时间及方式）

四、工期与保修

4.1施工工期：（施工工期）

4.2竣工验收：工程竣工后，乙方应协助甲方进行相关的竣工验收。

4.3保修期：工程竣工验收合格后，乙方应对工程所施工程项目质保一年。

五、管理与服务

5.1施工管理：乙方应派遣专业技术人员对施工现场进行全程管理。

5.2安全生产：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全生产。

5.3环境保护：乙方应根据工程项目的具体环境情况采取有效的环保措施。

六、违约责任

6.1严重违约：如果一方违反合同的约定，给对方造成损失的，应依法承担违约责任。

6.2违约处理：对方有权要求违约方立即采取补救措施，并赔偿其因此受到的损失。

七、争议解决

7.1本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。

7.2在履行合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交甲地有管辖权的人民法院裁决。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：