建设工程承包合同样书7篇.docxVIP

建设工程承包合同样书7篇

第1篇示例：

建设工程承包合同样书

甲方：（委托人名称）

乙方：（承包人名称）

根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，甲（委托人名称）与乙（承包人名称）双方经协商一致，就以下工程的承包事宜，订立本合同。

一、工程基本情况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围及内容：

4、工程进度安排：

5、工程质量要求：

6、工程造价：

7、其他特别约定：

二、承包人的权利和义务

1、乙方应按照本合同规定的工程完工日期，按时、按质地完成承包工程。

2、乙方应按照约定的工程质量要求，确保工程质量符合国家标准和设计要求。

3、乙方应保证在工程施工过程中严格遵守国家相关法律法规，确保施工安全，保护环境。

4、乙方应保证在施工期间合理安排和调配必要的人力、物力资源，确保工程顺利进行。

5、乙方应按照约定的工程造价进行施工，不得擅自增加工程造价，如有增加必须经甲方同意并签订相关变更协议。

三、委托人的权利和义务

1、甲方应按时支付承包款项，并保证支付款项的真实性和合法性。

2、甲方应在乙方施工的过程中，保证施工现场的安全和秩序。

3、甲方有权对乙方的工程质量进行监督检查，对发现的工程质量问题提出整改要求。

四、变更和解除

1、在工程施工过程中，如果需要对工程合同进行变更，必须经双方协商一致并签订书面变更协议。

2、在工程施工过程中，如因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可以协商解除合同。

3、因一方违约导致合同无法继续履行的，无违约方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。

五、保证和违约责任

1、双方均应保证在本合同的履行过程中全面履行各自的义务。

2、如因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。

3、如果乙方违约导致工程质量问题，甲方有权要求乙方承担整改责任，并赔偿相应的经济损失。

4、如果甲方未按时支付承包款项，应承担相应的违约责任，并按合同约定支付滞纳金。

六、其他事项

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经验收合格之日终止。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决，如无法协商解决的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

年月日年月日

第2篇示例：

建设工程承包合同样书

第一部分：合同签订

甲方（承包方）：

法定代表人：

地址：

乙方（开发商）：

鉴于甲方具有从事建设工程承包的资质和能力，乙方拟将自己的建设工程项目交由甲方承担施工，并双方同意按以下条款签订本合同。

第二部分：项目内容

1.项目名称：

6.项目质量要求：

7.项目合同价款：

8.项目款项支付：

第三部分：权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权按合同规定的工期和质量要求进行施工，并要求乙方为施工提供必要的协助和配合。

（2）甲方应按合同约定的质量要求完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规和工程标准。

（1）乙方有权监督甲方的施工过程，并对施工质量进行检查和验收。

（2）乙方应按合同约定及时支付工程款项，保证甲方施工所需的材料、设备等得到供应。

第四部分：验收与保修

1.验收标准：

2.保修期：

（1）甲方应在工程竣工后提供一定期限的免费保修服务，具体保修期限为____天/月/年。

第五部分：违约责任

1.若一方违反本合同的规定，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六部分：争议解决

1.本合同履行中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，提交___仲裁委员会仲裁。

第七部分：其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，期满后双方协商续签。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

以上即为建设工程承包合同的样书，双方在签署合同之前应仔细阅读并理解合同