电力设备施工合同范本.docxVIP

电力设备施工合同范本

第一章总则

第一条合同背景

甲方（以下简称“发包人”）根据电力设备施工的需要，经乙方（以下简称“承包人”）自愿参加投标，双方通过平等协商，达成一致，签订本合同。

第二条合同目的

双方共同确保电力设备施工的顺利进行，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第二章工程范围与内容

第三条工程范围

本工程包括但不限于：电力设备的安装、调试、验收、培训、质保等。具体内容详见施工图纸和工程量清单。

第四条工程内容

承包人应按照施工图纸和工程量清单完成所有施工内容。

承包人应负责设备的安装、调试、验收工作。

承包人应提供设备操作和维护的培训。

承包人应负责工程的质量、安全、进度和投资控制。

第三章合同工期

第五条工期

开工日期：____年__月__日。

竣工日期：____年__月__日。

合同工期总天数：____天。

第六条工期延误

由于承包人责任导致未按合同规定日期竣工的，承包人应向发包人支付合同价款万分之__的违约金，计算至验收合格之日。

以下原因造成工期延误的，工期相应顺延：

发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件。

发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款。

发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行。

设计变更或工程量增加。

非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过__小时。

不可抗力。

其他非因承包人原因造成停工累计超过__小时。

第四章质量标准

第七条工程质量标准

本工程质量标准为：合格，按照《电力设备施工质量验收规范》进行验收。

第五章合同价款

第八条合同总价

本合同总价（大写）：____元（小写）：____元。

第九条付款方式

合同签订后__日内，发包人向承包人支付合同总价__%。

工程进度达到__%后，发包人向承包人支付合同总价__%。

工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总价__%。

第六章工程款结算及支付

第十条工程款结算

工程款结算按照实际完成工程量进行。

工程款结算以合同价为依据，根据实际完成工程量进行调整。

第十一条工程款支付

工程款支付按照工程进度进行。

发包人应在确认工程进度后__日内向承包人支付相应的工程款。

第七章违约责任

第十二条违约责任

承包人未按合同约定完成工程的，应承担违约责任。

发包人未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任。

第八章争议解决

第十三条争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九章其他

第十四条其他

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：______________________

乙方（盖章）：______________________

签订日期：____年__月__日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条合同背景

甲方（以下简称“发包人”）根据电力设备施工的需要，引入第三方主体（以下简称“监管方”）进行质量监督和工程验收，经乙方（以下简称“承包人”）自愿参加投标，双方通过平等协商，达成一致，签订本合同。

第二条合同目的

发包人主导本合同，确保电力设备施工的顺利进行，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，同时通过监管方的介入，保障甲方的权益得到优先满足。

第二章工程范围与内容

第三条工程范围

本工程包括但不限于：电力设备的安装、调试、验收、培训、质保等。具体内容详见施工图纸和工程量清单。

第四条工程内容

承包人应按照施工图纸和工程量清单完成所有施工内容。

承包人应负责设备的安装、调试、验收工作。

承包人应提供设备操作和维护的培训。

承包人应负责工程的质量、安全、进度和投资控制。

第三章第三方主体责权利

第五条第三方主体职责

监管方应对施工过程进行质量监督，确保工程质量符合国家标准和合同要求。

监管方应对施工安全进行监督，确保施工过程中不存在安全隐患。

监管方应对工程进度进行监督，确保工程按期完成。

监管方应对投资控制进行监督，确保投资不超过合同约定。

第六条第三方主体权利

监管方有权对施工过程进行现场检查，并要求承包人提供相关资料。

监管方有权对施工质量进行评定，并提出整改意见。

监管方有权对施工进度进行调整，并提出整改意见。

监管方有权对投资进行审核，并提出整改意见。

第四章合同工期

第七条工期

开工日期：____年__月__日。

竣工日期：____年__月__日。

合同工期总天数：____天。

第八条工期延误

由于承包人责任导致未按合同规定日期竣工的，承包人应向发包人支付合同价款万分之__的违约金，计算至验收合格之日。

以下原因造成工期延误的，工期相应顺延：

发包人未能按约