土建工程国际竞争性招标合同般.docxVIP

土建工程国际竞争性招标合同般

第一章总则

第一条合同背景

1.1本合同系根据中华人民共和国政府与世界银行（以下简称“世行”）之间的贷款协议，为世行贷款项目——XX土建工程的建设所需，依据世行颁布的现行采购指南，通过国际竞争性招标方式选定合格承包人（以下简称“承包人”）进行建设。

1.2招标编号：XX-TJ-XX-01

1.3工程地点：中华人民共和国XX省XX市

1.4工程概述：本工程主要包括XXX、XXX、XXX等土建工程。

第二条合同主体

2.1业主名称：XX市XX项目管理有限公司（以下简称“业主”）

2.2承包人名称：XXX公司

第三条合同金额

3.1本合同的合同金额为XXXX万元人民币（大写：人民币捌佰玖拾玖万玖仟捌佰捌拾捌元整），其中包括：

（1）土建工程：XXXX万元；

（2）材料费：XXXX万元；

（3）施工设备费用：XXXX万元；

（4）其他费用：XXXX万元。

第二章合同条款

第四条合同工期

4.1承包人应按照合同约定的工期完成本合同范围内的全部工程。

4.2工期延误的，承包人应按照合同约定承担相应的违约责任。

第五条工程质量

5.1承包人应按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量。

5.2工程质量不符合合同约定的，承包人应按照合同约定承担相应的修复、返工等责任。

第六条材料和设备

6.1承包人应按照合同约定的材料和设备标准、数量和交付时间提供材料和设备。

6.2材料和设备不符合合同约定的，承包人应按照合同约定承担相应的责任。

第七条施工安全

7.1承包人应严格按照国家有关施工安全的规定和合同约定，确保施工安全。

7.2发生安全事故的，承包人应依法承担相应责任。

第八条付款和结算

8.1业主应按照合同约定的付款条件、付款方式和付款进度向承包人支付合同价款。

8.2承包人应按照合同约定的方式向业主提交进度付款申请。

8.3业主应在合同约定的时间内完成付款。

第九条违约责任

9.1承包人违反合同约定的，业主有权要求承包人承担违约责任。

9.2业主违反合同约定的，承包人有权要求业主承担违约责任。

第十条争议解决

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第三章合同的生效、变更和解除

第十一条合同的生效

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2本合同的有效期为XX年。

第十二条合同的变更

12.1合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

12.2合同变更不得损害国家利益、社会公共利益。

第十三条合同的解除

13.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方协商一致可以解除合同。

13.2合同解除后，业主应按照合同约定向承包人支付合同解除后的相关款项。

第四章附则

第十四条合同附件

本合同附件包括：

（1）工程量清单；

（2）技术规范；

（3）图纸；

（4）其他与合同有关的文件。

第十五条合同的语言和解释

15.1本合同采用中文书写，英文翻译仅供参考。

15.2本合同的解释权归双方共同所有。

第十六条其它约定

16.1本合同未涉及的事宜，按照国家有关法律法规、政策和行业标准执行。

16.2本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条合同背景

1.1本合同系根据中华人民共和国政府与世界银行（以下简称“世行”）之间的贷款协议，为世行贷款项目——XX土建工程的建设所需，依据世行颁布的现行采购指南，通过国际竞争性招标方式选定合格承包人（以下简称“承包人”）进行建设。

1.2招标编号：XX-TJ-XX-01

1.3工程地点：中华人民共和国XX省XX市

1.4工程概述：本工程主要包括XXX、XXX、XXX等土建工程。

第二条合同主体

2.1业主名称：XX市XX项目管理有限公司（以下简称“业主”）

2.2承包人名称：XXX公司

2.3第三方主体名称：XXX咨询公司（以下简称“第三方”）

第三条合同金额

3.1本合同的合同金额为XXXX万元人民币（大写：人民币捌佰玖拾玖万玖仟捌佰捌拾捌元整），其中包括：

（1）土建工程：XXXX万元；

（2）材料费：XXXX万元；

（3）施工设备费用：XXXX万元；

（4）其他费用：XXXX万元。

第二章合同条款

第四条合同工期

4.1承包人应按照合同约定的工期完成本合同范围内的全部工程。

4.2工期延误的，承包人应按照合同约定承担相应的违约责任。

第五条工程质量

5.1承包人应按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量。

5.2工程质量不符合合同约定的，承包人应按照合