工程施工合同版范本.docxVIP

工程施工合同经典版范本

第一章总则

第一条合同背景

鉴于甲方（以下简称“发包人”）需要进行某项工程施工（以下简称“工程”），乙方（以下简称“承包人”）具备相应的施工能力和经验，双方经过友好协商，决定签订本工程施工合同，明确双方的权利和义务。

第二条合同宗旨

本合同旨在规定发包人和承包人之间的权利、义务和责任，确保工程按期、按质、按量完成，维护双方的合法权益。

第二章工程内容与范围

第三条工程内容

本工程的具体施工内容详见附件一，包括但不仅限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。

第四条工程范围

承包人应按照工程图纸、施工规范和发包人的要求，完成工程的所有施工工作，包括施工准备、施工过程中的各个环节，直至工程竣工交付。

第三章合同价格与支付

第五条合同价格

本工程的合同总金额为人民币[金额]元（大写：[金额]元整），包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。

第六条支付方式

发包人应在合同签订后的[时间]内，向承包人支付合同总金额的[比例]作为预付款。

发包人应在工程进度达到[进度]时，向承包人支付相应工程进度款的[比例]。

工程竣工验收合格后，发包人应在验收报告签署后的[时间]内，向承包人支付剩余的合同款项。

第四章工期与质量

第七条工期

本工程的计划开工日期为[日期]，计划竣工日期为[日期]。承包人应保证工程按期完成，如有延期，应承担相应的违约责任。

第八条工程质量

工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。

承包人应按照工程图纸、施工规范和发包人的要求进行施工，确保工程质量。

工程竣工后，承包人应负责组织验收，发包人应按照约定时间进行验收。

第五章违约责任

第九条发包人违约

发包人未按约定时间支付预付款、工程进度款或剩余合同款项的，应按照迟延支付金额的[比例]支付违约金。

发包人未按约定提供施工条件的，应承担给承包人造成的损失。

第十条承包人违约

承包人未按约定时间完成工程的，应按照迟延完成工程部分的合同金额的[比例]支付违约金。

承包人未按照工程图纸、施工规范和发包人的要求进行施工，导致工程质量不符合约定的，应承担修复或重新施工的费用。

第六章争议解决

第十一条争议解决

双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[仲裁机构名称]仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第七章其他

第十二条合同的生效、修改和解除

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕所有款项之日终止。

合同的修改和解除应书面签订，经双方确认后生效。

第十三条保密条款

双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

第十四条法律适用与争议解决

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十五条其他约定

双方对本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八章附件

第十六条附件

本合同附件一为本工程施工图纸、工程量清单、技术要求等详细资料。

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

签署日期：____年____月____日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条合同背景

鉴于甲方（以下简称“发包人”）需要进行某项工程施工（以下简称“工程”），乙方（以下简称“承包人”）具备相应的施工能力和经验，双方经过友好协商，决定签订本工程施工合同，明确双方的权利和义务。同时，为了保证工程质量和进度，双方同意引入丙方（以下简称“第三方主体”）作为工程监督和服务提供方。

第二条合同宗旨

本合同旨在规定发包人和承包人之间的权利、义务和责任，确保工程按期、按质、按量完成，同时通过第三方主体的介入，提高工程的管理水平和质量保障，维护双方的合法权益。

第二章工程内容与范围

第三条工程内容

本工程的具体施工内容详见附件一，包括但不仅限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。

第四条工程范围

承包人应按照工程图纸、施工规范和发包人的要求，完成工程的所有施工工作，包括施工准备、施工过程中的各个环节，直至工程竣工交付。

第三章第三方主体责权利

第五条第三方主体的义务

丙方应对工程的进度、质量、安全等方面进行监督管理，确保工程按期、按质、按量完成。

丙方应提供必要的技术支持和服务，协助甲方和乙方解决工程施工过程中的问题。

第六条第三方主体的权利

丙方有权对工程施工过程进行监督和检查，对不符合工程图纸、施工规范和甲方要求的情况进行纠正。

丙方有权根据工程实际情况提出合理的建议和调整方案，经甲方同意后实施。

第四章合同价格与支付

第七条合同价格

本工程的合同总金额