外墙保温工程施工合同书.pdf

-

外墙保温工程施工合同书

甲方：锦宸集团重庆分公司第七工程部

乙方：重庆有益建筑劳务工程

依据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包条例，为明确

双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商达成合同条

款如下：

一、工程工程

1、工程名称：聚金·万佳苑一标段

2、工程地点：谢家湾文化七村50号

3、工程范围及内容：

⑴、工程范围：4#楼外墙保温工程。

⑵、工程内容：4#楼外墙保温人工。

⑶、合同单价：人工费15元/㎡

二、材料供应

1、外保温材料由建立单位提供。

三、工期：

根据工程需要，外保温施工工期为70天，以实际进场施工时间

为准〔下雨等特殊情况顺延〕。

四、工程质量及竣工验收：

1、质量检验及验收标准：按施工图纸、设计变更通知及国家、

地方颁发的现行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建立方

负责。

.z.

-

五、工程价款支付

1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳

务费的80%进展支付，余下的20%人工费在保温工程完成验收合格

后一次性支付给乙方。

2、保温工程人工费的支付依据：由甲方在本合同签订后，向聚

金实业〔集团〕出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书，委托

书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。

3、每月工程款的发票由甲方提供应聚金公司，每月工程款中应

支付的人工费，由甲乙双方确认并盖公章，由乙方作为向聚金公司领

款的凭据。

六、施工平安：

1、严格执行平安生产责任制。

2、乙方在施工期间应平安生产、文明施工，防止一切事故的发

生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报，做到及时处理。

3、乙方必须承受甲方〔总承包方〕的平安检查，及时整改事故

隐患；制止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反平

安法规的人员有权处理，直至劝其离场或终止合同。乙方有权拒绝甲

方的违章指挥。

4、平安事故赔偿责任按原甲乙双方签订的建立工程劳务承包合

同有关条款执行。

七、违约责任：

合同从签定之日起生效，共同信守，严格执行，如一方违约，按

工程总价的10%处以违约金。

.z.

-

八、解决合同纠纷的方式：

事先由各方协商解决，在双方协商解决未达成一致时，可申请当

地人民法院判决。

九、其他约定事项：

1、施工节点、大样图由建立方提供。

十、附则；

本合同一式肆份，双方签字盖章后具有同等法律效力，工程尾款

结清后本合同自动失效。

甲方〔盖章〕：

委托代理人：

：

乙方〔盖章〕：

委托代理人：

：

签订日期：年月日

外墙保温工程施工合同书

甲方：正太集团重庆分公司第三工程部

乙方：重庆有益建筑劳务工程

依据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包条例，为明确

双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商达成合同条

款如下：

一、工程工程

.z.

-

1、工程名称：聚金·万佳苑三标段

2、工程地点：谢家湾文化七村50号

3、工程范围及内容：

⑴、工程范围：6#楼外墙保温工程。

⑵、工程内容：6#楼外墙保