商业大厦屋顶绿化系统.docx

第一篇范文：合同编号：__________

合同各方：

甲方：（以下简称“业主”）

乙方：（以下简称“承包商”）

鉴于：

1.业主是一家专业从事房地产开发与经营的企业，拥有位于【地质】的商业大厦（以下简称“大厦”）；

2.承包商是一家具备绿化工程设计与施工资质的企业，愿意承接大厦屋顶绿化系统的设计与施工工作；

3.业主与承包商本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下合同条款。

一、工程概述

1.1工程名称：商业大厦屋顶绿化系统

1.2工程地点：大厦屋顶

1.3工程内容：包括但不限于绿化设计、绿化施工、绿化养护等

二、合同价款

2.1业主应按照合同约定的付款方式及时向承包商支付合同价款。

2.2合同价款包括但不限于绿化设计费、绿化施工费、绿化养护费等。

2.3未经双方书面同意，合同价款不得进行调整。

三、工期

3.1工期自合同签订之日起计算，总工期为【】天。

3.2承包商应按照约定的工期完成工程，并接受业主的监督与检查。

3.3因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决。

四、质量标准

4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。

4.2承包商应严格按照设计方案进行施工，并确保绿化植物的生长状况良好。

4.3工程验收合格后，承包商应向业主提供完整的绿化养护方案。

五、知识产权

5.1承包商保证其提供的设计方案不侵犯第三方的知识产权。

5.2未经业主书面同意，承包商不得将设计方案用于其他项目。

六、违约责任

6.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

6.2承包商未按照约定完成工程的，应按逾期天数支付违约金。

6.3业主未按照约定支付合同价款的，应按逾期天数支付违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、合同附件

8.1本合同附件包括但不限于：

（1）绿化设计方案

（2）绿化施工方案

（3）绿化养护方案

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

请注意，以上仅为一份复杂的空白合同示例，具体内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同各方：

甲方：（以下简称“业主”）

乙方：（以下简称“承包商”）

第三方：（以下简称“监理方”）

鉴于：

1.业主是一家专业从事房地产开发与经营的企业，拥有位于【地质】的商业大厦（以下简称“大厦”）；

2.承包商是一家具备绿化工程设计与施工资质的企业，愿意承接大厦屋顶绿化系统的设计与施工工作；

3.监理方是一家专业的工程监理机构，具备相应的监理资质，愿意对大厦屋顶绿化系统的设计与施工进行监理；

4.业主、承包商与监理方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成如下合同条款。

一、工程概述

1.1工程名称：商业大厦屋顶绿化系统

1.2工程地点：大厦屋顶

1.3工程内容：包括但不限于绿化设计、绿化施工、绿化养护等

二、合同价款

2.1业主应按照合同约定的付款方式及时向承包商支付合同价款。

2.2合同价款包括但不限于绿化设计费、绿化施工费、绿化养护费等。

2.3未经业主书面同意，合同价款不得进行调整。

三、工期

3.1工期自合同签订之日起计算，总工期为【】天。

3.2承包商应按照约定的工期完成工程，并接受业主的监督与检查。

3.3因不可抗力等原因导致工期延误的，双方应协商解决。

四、质量标准

4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。

4.2承包商应严格按照设计方案进行施工，并确保绿化植物的生长状况良好。

4.3工程验收合格后，承包商应向业主提供完整的绿化养护方案。

五、知识产权

5.1承包商保证其提供的设计方案不侵犯第三方的知识产权。

5.2未经业主书面同意，承包商不得将设计方案用于其他项目。

六、违约责任

6.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

6.2承包商未按照约定完成工程的，应按逾期天数支付违约金。

6.3业主未按照约定支付合同价款的，应按逾期天数支付违约金。

七、监理方的职责与权利

7.1监理方应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，对工程进行监理。

7.2监理方有权对承包商的设计方案、施工过程、绿化养护等进行监督与检查。

7.3监理方应确保工程按照设计方案进行施工，并对工程质量进行验收。

7.4监理方应保障业主的权益，对承包商的违约行为进行记录与报告。

八、业主的权利与利益

8.1业主有权