足球场建设工程施工合同.docxVIP

?第一篇范文：合同编号：[填写具体的合同编号]

足球场建设工程施工合同

合同双方：

甲方：[填写甲方全称]

地址：[填写甲方地址]

联系方式：[填写甲方联系方式]

乙方：[填写乙方全称]

地址：[填写乙方地址]

联系方式：[填写乙方联系方式]

鉴于甲方为足球场建设工程的业主，并委托乙方进行足球场建设的施工工作，现双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：足球场建设工程

1.2工程地点：[填写工程地点]

1.3工程规模：[填写工程规模]

1.4工程内容：包括但不限于足球场的场地铺设、照明系统安装、看台建设、排水系统建设等。

二、合同价格

2.1本合同的合同价为人民币：[填写合同价]，大写：[填写合同价的大写形式]。

2.2合同价款支付方式及进度按照本合同约定的付款条款执行。

三、施工期限

3.1本工程的施工期限为：[填写施工期限，如“自开工之日起算，共计壹佰捌拾个日历天”]。

3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前[填写提前通知的天数]天向甲方提出延期申请，并说明延期理由。甲方同意延期的，应签订书面延期协议，明确延期的期限及延期后的竣工日期。甲方不同意延期的，乙方应按合同约定的时间完成工程。

四、工程质量

4.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模和施工标准进行施工，保证施工质量，达到国家及行业相关标准。

4.2工程竣工后，甲方应组织验收。验收合格的，甲方应在验收合格后[填写支付质量保证金的时间]内支付质量保证金。验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内进行整改，直至达到验收标准。

五、合同的履行

5.1乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。

5.2甲方应按照合同约定的付款条款支付合同价款。

5.3双方应共同遵守国家相关法律法规，履行合同约定的权利和义务。

六、违约责任

6.1乙方未按照合同约定的时间完成工程的，应按照逾期完成部分工程造价的[填写比例]向甲方支付违约金。

6.2甲方未按照合同约定的时间支付合同价款的，应按照逾期支付部分合同价款的[填写比例]向乙方支付违约金。

七、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、附件

本合同附件包括：

8.1工程设计文件

8.2施工图纸

8.3工程量清单

8.4付款条款

8.5其他与本合同有关的文件

九、其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[填写有效期，如“肆年”]。

9.2本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：[填写签订日期]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

足球场建设工程施工合同

合同双方：

甲方：[填写甲方全称]

地址：[填写甲方地址]

联系方式：[填写甲方联系方式]

乙方：[填写乙方全称]

地址：[填写乙方地址]

联系方式：[填写乙方联系方式]

第三方：[填写第三方全称]

地址：[填写第三方地址]

联系方式：[填写第三方联系方式]

鉴于甲方为足球场建设工程的业主，并委托乙方进行足球场建设的施工工作，同时引入第三方作为质量监督和工程保障的主体，现双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：足球场建设工程

1.2工程地点：[填写工程地点]

1.3工程规模：[填写工程规模]

1.4工程内容：包括但不限于足球场的场地铺设、照明系统安装、看台建设、排水系统建设等。

二、合同价格

2.1本合同的合同价为人民币：[填写合同价]，大写：[填写合同价的大写形式]。

2.2合同价款支付方式及进度按照本合同约定的付款条款执行。

三、施工期限

3.1本工程的施工期限为：[填写施工期限，如“自开工之日起算，共计壹佰捌拾个日历天”]。

3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前[填写提前通知的天数]天向甲方提出延期申请，并说明延期理由。甲方同意延期的，应签订书面延期协议，明确延期的期限及延期后的竣工日期。甲方不同意延期的，乙方应按合同约定的时间完成工程。

四、工程质量

4.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模和施工标准进行施工，保证施工质量，达到国家及行业相关标准。

4.2第三方作为质量监督主体，有权对工程施工过程进行监督，确保工程质量符合约定标准。第三方应在工程竣工后进行质量评估，并出具质量评估报告。如评估结果不符合约定标准，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到验收标准。

五、甲方权益保障

5.1乙方应保证施工过程中不得侵犯甲方的知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权等。

5.2乙方应遵守国家相关法律法规，不得有违法违规行为，否则甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的法律责任。

5.3乙方应按照合同约定的