水利水电土建工程施工合同资料条.docxVIP

水利水电土建工程施工合同资料条

一、合同主体

1.1发包人

名称：X水利水电工程有限责任公司

地址：X市X区X路X号

联系人：X

联系电话：X

1.2承包人

名称：X建筑工程有限公司

地址：X市X区X路X号

联系人：X

联系电话：X

二、工程概况

2.1工程名称：X水利水电土建工程

2.2工程地点：X市X县X乡

2.3工程规模：X

2.4工程投资估算：X万元

三、合同内容

3.1承包人应承担的工作：

（1）完成工程设计范围内的土建施工，包括但不限于大坝、溢洪道、隧道、渠道、水电站房等建筑物的主体结构施工；

（2）按照合同约定的质量标准、工程进度和投资控制完成施工任务；

（3）负责施工过程中的安全生产和环保工作；

（4）负责施工材料、设备的管理和维护；

（5）协助发包人完成工程验收、竣工决算等工作。

3.2发包人应承担的工作：

（1）负责办理工程建设的相关手续，取得施工所需的许可和批准；

（2）按照合同约定的时间、质量和投资控制要求，提供施工场地、施工条件和生活保障；

（3）负责提供工程设计文件、施工图纸和技术规范；

（4）按照合同约定支付工程价款；

（5）协助承包人完成工程验收、竣工决算等工作。

四、合同价款及支付

4.1合同价款：人民币X万元（大写：X万元整）

4.2支付方式：

（1）合同签订后，发包人应向承包人支付合同价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定的节点后，承包人向发包人提交进度款申请，发包人应在15个工作日内完成审批并支付相应进度款；

（3）工程验收合格后，发包人应在15个工作日内向承包人支付剩余的合同价款。

五、合同履行期限

5.1合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。

5.2工期延误：

（1）如因承包人原因导致工期延误，承包人应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同价款的0.5‰；

（2）如因发包人原因导致工期延误，发包人应向承包人支付工期延误期间的人工、材料、设备等实际费用。

六、违约责任

6.1承包人违约：

（1）违反合同约定，导致工程质量、进度、投资控制等方面出现问题，应承担相应的违约责任；

（2）在合同履行过程中，如有违法行为，应承担相应的法律责任。

6.2发包人违约：

（1）未按约定时间、质量和投资控制要求提供施工场地、施工条件和生活保障，应承担相应的违约责任；

（2）未按约定支付工程价款，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止；

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包人（盖章）：

承包人（盖章）：

签订日期：年月日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

一、合同主体

1.1发包人

名称：X水利水电工程有限责任公司

地址：X市X区X路X号

联系人：X

联系电话：X

1.2承包人

名称：X建筑工程有限公司

地址：X市X区X路X号

联系人：X

联系电话：X

1.3第三方主体

名称：X质量检测有限公司

地址：X市X区X路X号

联系人：X

联系电话：X

二、工程概况

2.1工程名称：X水利水电土建工程

2.2工程地点：X市X县X乡

2.3工程规模：X

2.4工程投资估算：X万元

三、合同内容

3.1承包人应承担的工作：

（1）完成工程设计范围内的土建施工，包括但不限于大坝、溢洪道、隧道、渠道、水电站房等建筑物的主体结构施工；

（2）按照合同约定的质量标准、工程进度和投资控制完成施工任务；

（3）负责施工过程中的安全生产和环保工作；

（4）负责施工材料、设备的管理和维护；

（5）协助发包人完成工程验收、竣工决算等工作。

3.2发包人应承担的工作：

（1）负责办理工程建设的相关手续，取得施工所需的许可和批准；

（2）按照合同约定的时间、质量和投资控制要求，提供施工场地、施工条件和生活保障；

（3）负责提供工程设计文件、施工图纸和技术规范；

（4）按照合同约定支付工程价款；

（5）协助承包人完成工程验收、竣工决算等工作。

3.3第三方主体应承担的工作：

（1）对承包人的施工过程进行质量监督和检测，确保工程质量符合合同约定的标准；

（2）对承包人的施工进度进行监督，确保工程按计划顺利进行；

（3）对承包人的施工安全进行监督，确保工程施工过程中的安全；

（4）对承包人的施工材料和设备进行检测，确保材料和设备的质量；

（5）协助发包人和承包人完成工程验收工作。

四、合同价款及支付

4.1合同价款：人民币X万元（